• 首页>范文 > 范文
  • 建筑工程工作纠纷函范文

    建筑工程工作纠纷函范文

    告知函范文

    (一)标题 函的标题一般由发文机关、事由和文种构成,有时也可以只由事由和文种构成。

    (二)正文 1.开头。写行文的缘由、背景和依据。

    一般来说,去函的开头或说明根据上级的有关指示精神,或简要叙述本地区、本单位的实际需要、疑惑和困难。 复函的开头引用对方来文的标题及发文字号,有的复函还简述来函的主题,这与批复的写法基本相同。

    继而,有的复函以“现将有关问题复函如下”一类文种承启语引出主体事项,即答复意见。 2.主体。

    写需要商洽、询问、答复、联系、请求批准或答复审批及告知的事项。 函,或去函和复函的事项一般都较单一,可与行文缘由合为一段。

    如果事项比较复杂,则分条列项书写。 ⒊ 结语。

    不同类型的函结语有别。如果行文只是告知对方事项而不必对方回复,则结语常用“特此函告”、“特此函达”。

    若是要求对方复函的,则用“盼复”、“望函复”、“请即复函”等语。请批函多以“请批准”、“请大力协助为盼”、“望能同意”、“望准予**是荷”等习惯用语收束。

    复函的结语常用“特此复函”、“特此回复”、“此复”等惯用语。也有的函不写结语。

    建筑工程合同纠纷起诉状

    建筑工程合同纠纷属于民事纠纷,起诉状内容需要符合法律 规定。

    《民事诉讼法》第一百二十一条 起诉状应当记明下列事项:

    (一)原告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式,法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式;

    (二)被告的姓名、性别、工作单位、住所等信息,法人或者其他组织的名称、住所等信息;

    (三)诉讼请求和所根据的事实与理由;

    (四)证据和证据来源,证人姓名和住所。

    建筑工程合同纠纷案例

    这是一个典型的因业主直接发包工程导致工程延期和质量问题的案例。本案的事实是清楚的,争议焦点在于B单位是否负有总承包管理责任。

    已经明确的事实:

    1、业主直接发包玻璃幕墙工程并与C公司签订施工合同;

    2、B公司收取了总包管理费;

    3、C公司未能履行合同导致工程延期和质量问题。

    对于焦点问题即B单位是否负有总承包责任的判定:

    1、BC公司之间没有合同关系,且总包管理费由A单位支付,从这一点事实可以认定C单位不对B单位负有合同责任,而是直接对A单位负责;

    2、AC单位玻璃幕墙工程施工合同约定了B单位履行施工配合义务,这一点并不合法,因为合同双方非经同意无权设定第三方权利义务;

    3、如B单位按照AC单位的施工合同约定收取了总包管理费,应认定其已经认可并同意AC单位为其设定的权利义务,从而以事实履行构成三方之间的特殊合同关系;

    4、值得注意的是,AC单位的施工合同设定B单位义务为:履行对玻璃幕墙专业工程项目的施工配合义务,而是“施工配合义务”与总包管理义务是两个不完全一致的概念,前者只负责配合施工工作,后者不仅要配合施工还要负责总承包管理,更要承担总承包责任;

    5、AC单位设定A单位支付和B单位收取的是“总包管理费”,与AC设定并经B单位同意认可的对应义务“施工配合义务”相对应,两者的表述出现差异,应认定“总包管理费”是费用,而“施工配合义务”是B单位的合同权利义务和责任。

    综上,如非因B单位履行“施工配合义务”过错,B单位不承担总承包管理责任,因该责任于B单位同意认可的AC单位有关其义务的条款没有设定。因此,应当裁决如下:

    1、裁定C单位承担工期延误所造成的实际损失和预期利润,驳回对B单位的该项诉讼请求;

    2、裁定由C单位承担质量返修义务,驳回对B单位的该项诉讼请求;

    3、裁定由C单位承担本案诉讼费和财产保全费用,驳回对B单位的该项诉讼请求。

    需要注意的是,由于C单位作为业主直接发包的施工人工程延期和质量问题,B单位可以就此向A单位提起施工索赔,索赔内容包括:

    1、要求其顺延施工工期;

    2、要求其承担工期延误造成的各项经济损失;

    3、要求其责令C单位返工,以符合工程施工和设计标准;

    4、保留进一步索赔的权利。

    特别提醒:如果B单位收取“总包管理费”的收据上写明的也是总包管理费,再加上A单位很容易找到B单位工作中的所谓“总包管理活动”,那就另当别论了。

    欠债诉讼书范文怎么?欠债诉讼书范文怎么写

    民事起诉书原告:xxx,女,xxxx年xx月xx日,汉族,文化程度,工作单位,职位,住址:_____________。

    被告:xxx,男,xx年xx月xx日,汉族,中专,工作单位,职位,住址:_________。请求事项: 1、判决被告偿还欠款xxx元及利息XXX元。

    2、判决被告承担本案全部诉讼费用。事实和理由:200*年*月*日,债务人***从原告处借走人民币x万元,并当场向原告写下欠条一份。

    然而,到还款日期后,被告以各种理由和借口迟迟不肯偿还债务,其行为严重损害了原告的合法权益。现诉请法院判决被告XXX偿还原告XXX人民币x万元,并支付利息,以维护原告合法权益。

    此致 XXXX人民法院 原告:xxxXXXX年X月XX日 附:一、本诉状副本X份(按被告人数确定份数);二、证据一份(借条为证)。 (诚心回答你的问题,记得给好评,谢谢 )。

    请帮忙提供建筑工程索赔报告的范文,谢谢!

    费用(工期)索赔申请表

    工程名称: 编号:

    致: (监理单位)

    根据施工合同------------------条的规定,由于----------------------------的原因,我方要求索赔金额(大写)-----------------------------,请予以批准》

    索赔的详细理由及经过:

    索赔金额的计算:

    附:证明材料

    承包单位----------------------=

    项目经理------------------------

    日 期-------------------------

    发表评论

    登录后才能评论