工程索赔报告范文

《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201） 对索赔的时限、程序、依据的规定及提供索赔机会的条款 建设部和国家工商行政管理总局依据有关建设工程施工阶段的法律、法规，结合建设工程施工的实际情况、并借鉴国际有关土木工程的施工合同文本，制定了《建设工程施工台同（示范文本）》（GF-1999-0201）（以下简称《示范文本》）。

《示范文本》的推行，为开展施工索赔创造了条件。 一、《示范文本》第二部分通用条款第36条专门制定了索赔条款 这个条款对索赔时限、索赔程序和索赔的依据都作出了严格的约定。

在履行合同时，必须予以足够的重视。现全文抄录如下： 36.索赔 36.1当一方向另一方提出索赔时，要有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。

36.2发包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）承包人不能及时得到合同价款及承包人的其他经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔： （1）索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知； （2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料； （3）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据； （4）工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可； （5）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与（3）、（4）规定相同。

36.3承包人未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按36.2款确定的时限向承包人提出索赔。 从上述内容足以说明证据是索赔的关键。

证据不足或没有证据，索赔是不能成立的。证据是在施工过程中，也就是合同履行中产生的，常见的可以索赔的证据除合同文本外有如下多种： l.投标文件。

投标文件是组成施工合同的重要部分，其内容包括承发包双方的要约和承诺，在索赔要求中可以直接作为证据； 2.会议纪要。在施工过程中发包人、承包人、监理人及有关方面针对工程召开的一切会议的纪要。

但纪要要经过参与会议的各方签认，或由发包人或其代理人签章发给承包企业才有法律效力； 3.往来信件。合同双方的往来信件，特别是对承包企业提出问题的答复信或认可信等； 4.指令或通知。

发包人驻工地代表或监理工程师发出的各种指令、通知，包括工程设计变更、工程暂停等指令； 5.施工组织设计。这是指包括施工进度计划在内，并经发包人驻工地代表或监理工程师批准的施工组织设计或施工方案； 6.施工现场的各种记录。

如施工记录、施工日报、工长日记、检查人员日记或记录，以及经发包人驻工地代表或监理工程师签认的工程中停电、停水、停气和道路封闭、开通记录或证明等； 7.工程照片。这是指注明日期，可以直观的工程照片； 8.气象资料。

现场每日天气状况记录。请发包人驻工地代表或监理工程师签证的气象记录； 9.各种验收报告。

如隐蔽工程验收报告、中间验收工程报告、材料实施报告以及设备开箱验收报告等： 10.建筑材料的采购、运输、保管和使用等方面的原始凭证； 11.政府主管工程造价部门发布的材料价格信息、调整造价的方法和指数等； 12.各种可以公开的成本和会计资料； 13.国家发布的法律、法令和政策文件，特别是涉及工程索赔的各类文件，一定要注意积累。 在索赔管理中，除了及时提出和注意收集证据外，还要保证提出的索赔报告的真实性、全面性和证据的法律效力。

采取摆事实、讲道理，利用公关手段，力争索赔成功。 二、《示范文本》提供索赔机会的条款 序号 条款 索赔的基础、理由或权利 工期延长 费用增加 1 4 发包人要求承包人需要特殊保密的措施费，由发包人承担 √ 2 6.2 工程师指令错误发生的费用、给承包人造成的损失，由发包人承担 √ √ 3 7.3 因发包人原因，承包人在施工中采取的紧急措施，造成承包人费用增加 √ √ 4 8.3 发包人未能完成其义务（9项工作），造成延误，赔偿承包人损失 √ √ 5 12.2 发包人因其自身原因，推迟工作 √ √ 6 12 因发包人原因暂停施工 √ √ 7 13 工期延误条款（7种情况） √ √ 8 15 发包人要求工程部分或全部达到优良的标准 √ √ 工程质量因发包人原因达不到约定条件 √ √ 9 16 工程因工程师不正确纠正或其他非承包人原因造成的返工、修改 √ √ 工程师影响施工正常进行的，如检验为合格，由发包人承担追加合同价款 √ √ 10 18 工程师要求重新检验，如工程合格，则工期延长，费用增加 √ √ 11 19.5 由于设计原因试车达不到验收要求，发包人负责修改设计 √ √ 由于设备制造原因试车达不到验收要求，且设备为发包人采购 √ √ 12 23.3 合同价款调整款（4种情况） √ √ 13 27.4 发包人供应材料、设备延误或不合格 √ √ 14 29.1 设计变更 √ √ 15 39.3-(4)(5)(6) 不可抗力 √ √ 16 43.2 工程施工发现地下障碍。

工期索赔报告索赔项目包括哪些

索赔项目 1.人工费：由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用；法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工和工资上涨费。

2.施工机械费：因索赔事件发生，额外工作增加的机械使用费，工效降低以及机械停工、窝工的费用，现场使用机械均为租赁设备按照实际租金计算。 3.管理费：因索赔事件发生，额外增加的现场管理和公司管理费，按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

4.利息：主要为履约保证金拖期付款利息。按照按中国人民银行规定的同期贷款利率计算。

5.措施费：包含环境保护、临时设施、安全、文明施工费用和大机进出场及安拆费。按照合同约定的单位时间内现场管理率乘以延长工期计算。

工程变更的索赔包含成本、管理费和利润的索赔。

工程施工索赔报告单的样式

关于发包人引起暂停施工的索赔 致：。

监理公司 工程名称：。

。 事件： 我方在完成各项开工准备后，经贵监理公司审核，向。

业主递交开工报告并得到批准，定于2011年7月1日开工。由于业主迟迟不能召开征地协调会，工程施工受到林业局管理人员和当地农民的阻挠，工程施工至今不能开展，另外我方没有接到业主关于工期调整的通知，由此导致我方所有施工计划必须重新调整，也导致我方的设备闲置、人员窝工、材料浪费（详见《索赔金额计算书》）。

理由： 根据《送电线路输电工程施工合同》条款2.5，发包人有义务向承包人提供施工场地；根据条款12.2，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和增加费用，并支付合理利润。 。

。 2011年.。

月。

日。

索赔报告怎么写

例文：

报 告 单

(****[SG-YABXDF-STP-b ]报告0*号)

合同名称：****** 合同编号：*****

报告事由：

2012年*月*日，监理下发了工程开工令。经我公司项目部的努力，已于2012年*月*日完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m及水坪二0+000m~水坪二0+100.000m防洪堤段齿墙砼及基础工程施工，完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m防洪堤浆砌大放脚施工。因协调未果，至今还未提供水坪二0+100m~水坪二0+460m段施工场地，由此导致我部机械闲置、人员窝工。造成我部直接经济损失 18290.9元。现将我部损失向监理和业主汇报，请求批示。

附：机械闲置、人员窝工损失报告

承包人******工程公司

**************工程项目部

项目经理：

日 期： 年 月 日

监理机构意见：

监理机构******管理有限公司

***********工程项目监理部

总监理工程师：

日 期： 年 月 日

发包人意见：

发包人：宝兴县水务局

负责人：

日 期： 年 月 日

说明：本表一式 5 份，由承包人填写。监理机构、发包人审签后，承包人2份，监理机构、发包人各1份。

再次恳请尽快提供施工场地的报告

*****局：

*******工程项目监理部：

我公司经招投标，*****工程的建设，所有投入工程建设的施工机械设备、人员已组织到位，项目部已成立。2012年*月*日，监理下发了工程开工令。经我公司项目部的努力，已于2012年*月*日完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m及水坪二0+000m~水坪二0+100.000m防洪堤段齿墙砼及基础工程施工，完成水坪二0+460m~水坪二1+218.254m防洪堤浆砌大放脚施工。因协调未果，至今还未提供水坪二0+100m~水坪二0+460m段施工场地，由此导致我部机械闲置、人员窝工，现将我部已造成的损失向监理和业主汇报，请求批示。

各项计算如下：

1、250型挖掘机2台：166.61元/小时*2台*8小时*5天=13328.8元

2、450型装载机1台： 66.67元/小时*1台*8小时*5天=2666.8元

3、管理员人工2名：49.73元/工日*2人*5天 = 497.3元

4、技术工4名： 46.58元/工日*4人*5天 = 931.6元

5、普工12名： 21.66元/工日*8人*5天 = 866.4元

共计经济损失：18290.9元

妥否，请指示！

*******工程公司

********二期工程项目部

二0一二年**月**日

工伤误工赔偿报告怎么写-搜狗问问

不需要报告，工伤休息期间，工资待遇不变。

工伤保险条例

第三十三条 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。

停工留薪期一般不超过12个月。伤情严重或者情况特殊，经设区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过12个月。工伤职工评定伤残等级后，停发原待遇，按照本章的有关规定享受伤残待遇。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。

生活不能自理的工伤职工在停工留薪期需要护理的，由所在单位负责。

最高院：窝工损失如何索赔

以下供参： 一、承包方窝工停工确实发生，但索赔数额证据不足，发包方对索赔数额不认可，但对停工负有责任，则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失 最高院案件：（2014）民一终字第108号 二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利，则窝工停工损失不可索赔 最高院案件：（2015）民申字第1004号 三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序，承包人未按照程序索赔，则窝工停工索赔金额不予支持 最高院案件：（2014）民一终字第56号 四、总包原因导致的劳务分包的窝工损失应向劳务分包的合同相对方分包商索赔，即窝工损失应向合同相对方索赔 最高院案件：（2012）民申字第1557号。

工期延误索赔报告因发包人的原因导致工期延误的报告怎样写

增加项目就是工程变更嘛，工程变更必然引起工期变化，变更的内容需要变更通知，作为合同补充文件；或者就变更内容重新拟定合同和工期。

如果工程施工过程中遇到了地质条件变化、环境条件变化、自然因素重大变化，属于人力不可抗因素或者建设方原因引起的，那么工期也应当相应顺延，并引起施工方对建设方的索赔请求。 如果是施工方自身原因引起的进度缓慢，延误工期，那么建设方一般不批准延期申请！ 如果建设方要变更内容，就如你所说是增加项目内容，那么你应该请建设方出具变更通知，并协商工期进度。

格式嘛，你写的就挺好的。