1.医疗净化工程施工合同范本

空调净化改造工程施工合同 合同编号： 定作单位：XXXX制药有限公司 （以下简称甲方）承揽单位： （以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本工程特点，双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就XXXX制药有限公司外用制剂车间空调净化改造工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议： 第一条 工程概况 1。

1工程名称：XXXX制药有限公司外用制剂车间空调净化改造工程。 1。

2工程地点：XXXX经济技术开发区荣昌路1号 XXXX制药有限公司综合楼一层。 1。

3工程内容及做法。 由于该工程是在原外用制剂车间基础上进行的改造工程，依据甲方发布的招标说明和施工说明，乙方的施工内容为以下几个方面：（一）围护部分：（1）拆下洁净车间内高效送风口内的高效过滤器，放入干净塑料袋内密封。

之后，存放入五金配件库内安全、干燥的地方。拆下洁净车间内所有回风口、需拆动彩钢板上安装的灯具、消防用元器件、传递窗等放入五金配件库；（2）将车间南走廊吊顶及车间内女更、男更、清洁间、半成品储藏间、制栓间南部吊顶及南面彩板墙的彩板拆除，之后，拆除与之相连的土建墙（高度为4。

4米，厚度为0。24米），但保留女一更与空调机房间的防火土建墙。

运走拆下的空心砖，清除拆墙产生的灰渣。【参见《外用制剂车间平面布局图（改造前）》】；（3）拆除车间西北部一更、缓冲间的彩钢板隔断。

拆除粉碎间、二更与备料间之间、化验室与备料间之间的土建墙（高度2。 5米， 厚度为0。

24米）。通过二更的双扇门运出砖料和灰渣；（4）根据改造后的房间布局图拆除部分彩钢板隔断及吊顶，并采取搭龙骨等措施消除拆走承重彩板墙后对吊顶造成的影响。

建议绝大部分顶部彩钢板不动。外包间、制剂间、粉碎间隔断墙不动。

调整原工具存放间高度为2。 5米；（5） 根据改造后房间布局图调整部分与隔断墙冲突的灯具和高效送风口的位置，并填补由此产生的孔洞；（6） 根据房间布局图调整原有设备的位置，新购设备搬运到位。

（由甲方工作人员承做）；（7） 根据房间布局图安装彩钢板隔断，并用新喷塑铝合金圆弧装饰。 安装旧净化门，制作安装新净化门、净化窗。

人员净化用室、洁净走廊、主要生产区隔断墙用新彩钢板安装，辅助区用旧彩钢板。为了满足GMP对物料出入设施的要求，将原彩钢板传递窗更换为不锈钢电子连锁传递窗（带紫外灯）；（8为了增强洁净区内各房间的气密性及美观效果，将原有不动的隔断与隔断、顶板、地面交界处的非喷塑铝合金圆弧和塑料底座拆除，原彩板与彩板间、彩板与地面间缝隙涂胶密封，之后安装新塑料底座和新喷塑铝合金内圆弧、外圆柱等；（9）安装与地面相对固定的设施、设备，如水槽、冰柜、步步高等。

（由甲方工作人员承做）；（10）洁净区原有地面为水磨石地面，为了便于清洁地面卫生，增强车间美观性，将洁净区域地面（包括男、女一更）涂装环氧树脂自流坪（底漆加中涂1mm、面漆2mm）。（由其他专业施工队伍承包）。

（二）通风系统 （1）通风系统中，依据甲方提供的施工说明，使用原有风管或风管板材。 除部分风管位置不合适需拆除外，大部分风管保留不动。

拆除的风管，板材仍可切割使用。由于原有回风墙拆除，回风支管需添加较多。

（具体工程量见工程报价明细表）；（2）风管制作，先利用拆下的旧风管，或者将旧风管切割成板材后制作风管（利用率50%、约120m2）。 材料不够时用新镀锌制作；（3依据甲方提供的施工说明，旧高效送风口（包括送风口、高效过滤器、扩散孔板）、回风口能符合生产及GMP要求，大部分可用于新改造工程，部分更换高效过滤器或中效滤网；（4） 将所有保温层更换为PEF保温板。

（三）电气照明及设备动力电（1）车间所有设备、照明、插座等的电缆线路更新；（2）将安装在原洁净区内的配电柜转移至综合楼一层。 改造后，每个主要生产间各设一只动力配电箱，电源引自配电柜。

各间内大功率设备的电源引自本房间配电箱；（3）外用制剂车间原有照明灯具为嵌入彩钢板式，灯罩为半透明有机玻璃板，透光效果不好；拟将灯罩换为全透明有机玻璃罩；灯盒内加不锈钢反光板以遮挡灯具内镇流器、起辉器、引线等配件，并能反光以增加房间的照度。 第二条 施工工期 2。

1工程期限 60 天，开工日期 2004 年 6 月 5 日，竣工日期 2004年 8 月 14 日。 第三条 施工图纸 3。

1由甲方提供原设计施工图纸及改造后的施工图纸各一份。 第四条 甲方义务 4。

1开工前一周，为乙方入场施工创造条件。 包括：搬清室内与本工程无关的设备、货物、杂物，大件设备在围护结构施工前两天入场； 4。

2提供施工期间的水源、电源；提供施工人员办公用房、临时住宿用房及其它生活方便； 4。3负责协调施工队与其它施工单位的关系； 4。

4施工期间甲方仍需部分使用车间的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作； 4。 5参与工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。

第五条 乙方义务 5。1施工中严格执行安全施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

5。2严格执行有关。

2.建设工程合同范本怎样写

建设工程施工合同的主要内容包括以下几项： 1、工程范围。

2、建设工期。 3、中间交工工程的开工和竣工时间。

一项整体的建设工程，往往由许多的中间工程组成，中间工程的完工时间，影响着后续工程的开工，制约着整个工程的顺利完成，在施工合同中需对中间工程的开工和竣工时间作明确约定。 4、工程质量。

5、工程造价。工程造价因采用不同的定额计算方法，会产生巨大的价款差额。

在以招标投标方式签订的合同中，应以中标时确定的金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资（包括相应的不可预见费）为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。 在建筑、安装合同中，能准确确定工程价款的，需予明确规定。

如在合同签订当时尚不能准确计算出工程价款的，尤其是按施工图预算加现场签证和按时结算的工程，在合同中需明确规定工程价款的计算原则，具体约定执行的定额、计算标准，以及工程价款的审定方式等。 6、技术资料交付时间。

工程的技术资料，如勘察、设计资料等，是进行建筑施工的依据和基础，发包方必须将工程的有关技术资料全面、客观、及时地交付给施工人，才能保证工程的顺利进行。 7、材料和设备的供应责任。

8、拨款和结算。施工合同中，工程价款的结算方式和付款方式因采用不同的合同形式而有所不同。

在一项建筑安装合同中，采用何种方式进行结算，需双方根据具体情况进行协商，并在合同中明确约定。对于工程款的拨付，需根据付款内容由当事人双方确定，具体有如下四项：预付款；工程进度款；竣工结算款；保修扣留金。

9、竣工验收。对建设工程的验收方法、程序和标准，国家制定了相应的行政法规予以规范。

10、质量保修范围和质量保证期。施工工程在办理移交验收手续后，在规定的期限内，因施工、材料等原因造成的工程质量缺陷，要由施工单位负责维修、更换。

国家对建筑工程的质量保证期限一般都有明确要求。 11、相互协作条款。

施工合同与勘察、设计合同一样，不仅需要当事人各自积极履行义务， 还需要当事人相互协作，协助对方履行义务，如在施工过程中及时提交相关技术资料、通 报工程情况，在完工时，及时检查验收等。

3.医院合作协议书范本

医院合作协议法帮网 时间：2010-05-05 16:38来源： 作者： 点击： 36 次甲方：乙方：______医院、中医院（门诊部）合同内容：一.甲方的义务：1.甲方在网络上为医院、中医院（门诊部）内合作的专科提供网站搜索服务；2.在网络上发布所治疾病的内容和宣传；3.在网络上为患者公布合作单位的就医地点，让患者就近就诊；4.为合作单位提供专科治疗配方（需签约）。

不签约的合作，只要发来一年的服务费，您的医院马上就是全国中医168协作网（中医168网）成员医院。5. 在网络上介绍合作专科的坐诊专家。

6.在网络上发布合作单位的医院状况，内容需经本网站修订。7.免费为合作单位提供就诊技术咨询，指导能正常地开展工作。

8.负责网站信息的整理工作。有新业务发展动向和业务新闻时，及时在网站公布。

9.和本网合作，“全国中医168协作网”网站就是您的网站。二.乙方的义务：1.乙方在医院、中医院（门诊部）内建立“全国中医168协作网”合作的科室，科室名字自定；2.乙方药品、费用自理；3.在合作科室内外必须有明显的“全国中医168协作网合作单位”及网址的招示牌；4.合作科室必须有专门的负责人和坐诊大夫，负责人或院方代表为负责联络人，有变动时应提前一周通知甲方，负责联络人必须能代表乙方合作科室的利益；5.必须有保持联络通畅的联系方式，且不变，联系方式有变动时马上和甲方联系；6.乙方为甲方提供技术服务费：门诊部、乡级医院为每年400元；县、区级医院每年为1000元；市级以上医院为每年2200元。

技术资料费另议。7.若是合作单位需要下面附二单科的处方，需要有合作十年以上的保证签约，并一次交清十年的合作服务费。

三.免责条款：由于internrt是全球互联网络，其通道上偶然阻塞或不可抗力之原因造成服务器停止运行，造成用户访问速率下降或短暂中断，以上现象在任何服务器上都能发生，属于正常现象，乙方表示认同。四.违约责任：1.双方的义务必须积极履行。

2.此合作是长期合作。3.若乙方想解除合作，付年度费用时，超时一周，即为自动解除。

甲方只做该付费的善意提醒；解约后医院在本网站的内容将全部删除。4.签约者费用不再退回。

五.有纠纷时双方协商解决，协商不成可要求仲裁或向人民法院要求解决。七.此合同各执一份。

若有未尽事宜，另行协商，协商内容视为附件，做为补充条款，和合同具有同等效益。

4.建筑工程施工合同范本是怎样的

建筑工程施工合同范本 发包人（全称）：（以下简称甲方） 承包人（全称）：（以下简称乙方） 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法？规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数？天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）元（人民币）元 六、组成合同的文件 1。

本合同协议书 2。中标通知书 3。

投标书及其附件 4。本合同专用条款 5。

本合同通用条款 6。标准、规范及有关技术文件 7。

图纸 8。工程量清单 9。

工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定天后生效。 甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________ 法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________ _________年____月____日_________年____月____日。

5.建设工程施工合同怎么写

1、建设工程合同是个很复杂的合同。

关于使用建筑工程合同的问题，也要看看你们工程的规模有多大，如果仅仅是几十万的小小工程的话，那么就没有必要使用复杂的工程合同，你自己起草一份也可以，主要将工程承包范围、工程价款、开工竣工日期、工程质量、承包方式、违约等约定清楚即可，如果是大型的建设工程的话，一般的非专业人士、没有一定的经验的人士是写不出来的，因为这个的确是很复杂的合同。2、目前，建筑工程合同国家与地方都有示范文本的，你自己百度一下，一般的文本建筑工程合同示范为本分为四部分，第一部分是协议书，第二部分是通用条款、第三部分是专用条款、第四部分是补充条款。

3、就算是使用示范文本，就我日常经历来看，不知道你是属于业主方还是承包方，如果是属于业主方的话，单纯的使用示范文本还是不够，漏洞太多。

6.怎样运用工程施工合同范本呢

国际施工合同已经融入了现代合同原则和现代项目管理的原则与技术的精华，而国内施工合同文本仍停留在国外传统施工合同的基础上，照搬国内合同范本显然不行。

然而，国际施工合同条件有当事人较高的施工管理水平和工程合同意识及一整套技术标准作为支撑，前者是我国建设单位和施工单位及其它方面难以达到的，后者与我国的技术标准存在较大差异，故国际施工合同也较难满足我国现状。 从发展的角度看，随着我国建筑市场的成熟，承发包双方的管理水平和合同意识的提高，国内施工合同最终要同国际施工合同接轨，因此我认为最好的方式是以国际通行的FIDIC合同为蓝本，借鉴其他国际施工合同和国内施工合同的优点，从实际出发，去掉其中不好操作的地方，制订出自己的施工合同。

7.工程总承包合同范本

建筑安装工程施工承包合同 甲方： 乙方： 根据中华人民共和国《合同法》和国务院《建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，同意签订本合同条款，供双方共同遵守执行。

第1条 工程概况 1。 1 工程名称： 1。

2 工程地点： 1。3 工程内容： 第2条 工程承包范围 土建、少量钢结构制作安装（甲方指定为准）、装饰。

第3条 开竣工日期 3。1 开工日期： 3。

2竣工日期： 3。3 乙方必须在 年 月 日进场。

第4条 技术资料提供 4。1 本合同签字盖章生效后，甲方提供给乙方施工图一套。

4。2工程竣工验收合格后三十天内，乙方按规定整理合格的竣工技术档案资料一式三套交甲方存档，如果所提供资料不符合要求，乙方应补齐合格的资料或在未付工程款中抵扣2%的竣工资料保证金作为整改资料款。

第5条 合同价款 根据工程承包的内容，工程验收合格后，按实际工程量进行单价结算。 第6条 工程价款的支付 6。

1 支付方式：支票。 6。

2 工程款支付： 每月按新钢业有限责任公司批准的已完工作量扣减甲方供应材料款（含2%采管费）后的80%支付工程进度款，税金由甲方代扣代缴，余下工程款扣除水电费、甲供材料款和2%质量保修金后，自竣工之日起在工程交付给新钢业一年内结清所有款项（不包括保修金）。 第七条 材料供应 7。

1 本工程水泥、钢筋由甲方供应，其他所需用的材料均由乙方自行采购。 7。

2 乙方需向甲方提供材料质量合格证书，所有的材料均应满足设计要求。 第八条 工程质量及交工验收 8。

1 质量等级：优良 8。2 适用标准：以国家或行业的质量检验标准为依据。

因乙方原因工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任，并承担拆除和重新施工的费用。 第9条 甲、乙双方主要责任 9。

1 开工前水、电接至施工现场50M内，施工用水、用电费用由乙方向甲方按规定交费，水、电单价按西昌新钢业有限责任公司供电、供水协议规定单价执行，即电：0。 525元/度、水：1。

1元/吨；或按工程总价的1%计算水电费。 9。

2 协调处理施工中有关配合工作。 9。

3 如有变更应及时通知乙方。 乙方责任： 9。

4 编制施工方案，组织施工人员和施工机械，做好各项施工准备工作。 9。

5 按合同的分工范围，编制施工进度计划表报甲方审批。 9。

6 按规定提交竣工验收技术资料。 9。

7 加强现场文明施工管理，听从甲方指挥，接受甲方检查、监督。 9。

8 负责安装水表、电表。 第10条 安全 乙方必须做到安全施工、文明施工，严格遵守施工规范及安全操作规程，采用有效的安全防护措施，杜绝安全事故，若因乙方措施不力发生事故的责任和因此发生的费用由乙方负责。

第11条 合同变更与解除 若乙方施工工期、质量和对合同的承诺不能认真履约，甲方有权调整施工项目直至终止合同，并追究给工期带来的延误所造成的损失。 第12条 争议 在履行过程中，如发生异议时，双方应及时协商解决。

第13条 保修期 屋面防水、水池为五年，其他工程为一年。 第14条 其它 14。

1 本合同生效日期：双方代表签字、盖章之日生效。本合同失效日期：全部工程竣工验收合格，交清竣工技术档案资料，办理完甲方供给核销手续，保修期满，结清工程质量保修金后自然失效。

14。2 合同份数：正本二份，甲、乙双方各执一份；副本八份，甲方五份，乙方三份。

14。3 合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方： 乙方： 代表： 代表： 经办人： 经办人： 电话： 电话： 年 月 日 。

8.建设工程施工标准合同书范本怎么写

工程名称： 工程编号： 发包方： 承包方： 签订时间： 签订地点： 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 三、工程项目批准单位： 批准文号：（指此工程立项有权批准机关的文号） 项目主管单位： 四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积：（平方米）；其他：。 五、工程造价：万元，其中土建：万元，安装：万元。

第二条施工准备 一、发包方： 1。月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的维修。

2。月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），满足施工用水、用电量的需要。

做好红线以内场地平整，拆迁清除全部障碍物（包括架空的、隐蔽的），并提供有关隐蔽障碍物的资料。 3。

本合同签订后天内提交建筑许可证。 4。

合同签订后天内（以收签最后一张图纸为准）提供完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质水准点坐标控制点）份。 5。

组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内提供会审纪要和修改施工图份。 二、承包方： l。

负责施工区域的临时道路、临时设施及水电管线的铺设、管理、使用和维修工作； 2。 组织施工管理人员和材料、施工机械进场； 3。

编制施工组织设计或施工方案，施工预算，施工总进度计划，材料设备、成品、半成品等进场计划（包括月计划），用水、用电计划，送发包方。 第三条工程期限 一、根据国家工期定额和使用需要，商定工程总工期为天（日历天），自 年月日开工至年月日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。

二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。 三、如遇下列情况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延： 1。

按施工准备规定，不能提供施工场地及水、电源，道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工； 2。凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修配、代、换而影响进度； 3。

不属包干系数范围内的重大设计变更，提供的工程地质资料不准，致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度； 4。在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工； 5。

非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工； 6。 未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工； 7。

人力不可抗拒的因素而延误工期。 第四条工程质量 一、本工程质量经双方研究要求达到：。

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。 三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定： 1。

由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程； 2。由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证，方可用于工程。

对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程； 3。隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序； 4。

承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。 单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收； 5。

承包方在施工中发生质量事故，应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究，并经设计建设单位签证后实施； 6。

工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。 第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理 一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）； 二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购； 三、发包方供应、承包方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方提供的材料需要复验的，应允许复验。

经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。 四、本工程材料和设备差价的处理办法：。

第六条工程价款的支付与结算 工程价款的支付和结算，应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。 一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的%备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的%，计人民币万元；安装工程按人工费的%，计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额。

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在日内按核实的工程进度。