1.施工单位工期顺延原因怎么写,必赏

在工程施工过程中，监理工程师及其委派人员对工程的检查、检验，是他们的一项日常性工作和重要职能。

承包人应认真按照标准、规范和设计要求以及监理工程师依据合同发出的指令施工，为检查、检验提供便利条件，并按监理工程师及其委派人员的要求返工、修改，承担由于自身原因导致返工、修改的费用。检查检验合格后，又发现因承包人引起的质量问题，由承包人承担责任，赔偿发包人的直接损失，工期相应顺延。

检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人承担，相应顺延工期。

2.工程延期申请单怎么填

工程延期申请说明由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历天，该工程实际于 年 月 日开工，计划 年 月 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。，。

3.工程延期申请单怎么填

工程延期申请说明

由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历天，该工程实际于 年 月 日开工，计划 年 月 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：

1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。，。。。。。。。

4.工程工期顺延报告怎样写呢

工期延长申请报告 xxx单位公司： xxx单位公司： 感谢建设单位公司对我公司的信任和支持，由我公司承建贵公司的某工程。

为保证该工程优质高效的完成，我公司按合同条款于 年 月 日正式开工。 然后，自我项目部进驻贵工地后，由于以下问题严重影响了我司该工程的正常施工和进度计划： 一、土建单位的影响： 因土建单位自 年下旬以来，劳动力的缺乏造成其外墙砌砖、抹灰、构造柱、压顶浇筑砼等工序大面积未完工：使我部基本无作业面可施工，无法按原定施工方案组织有效施工，由此加大了我部的管理难度，并造成窝工、返工等引起的诸多损失；时至今日土建工序，仍未能全面达到我部施工条件的要求。

二、停电的影响： 自 年 月以来经常发生停电现象，具体情况如下： 年元月 日全天停电， 年元月 日全天停电， 年 月 日上午停电， 年元月 日全天停电， 年元月 日上午停电，其余时间的零星点停电也较多，以上停电时间又正好是我部进行屋面钢结构及幕墙铝型材龙骨制作、安装的用电高峰期；使我部无法对该工程进行正常的施工安排，打乱了对该工程的施工进度计划，造成人力、物力相当的损失。 三、由于该工程施工图相当粗糙、基本无法按图施工；在施工过程中必须经常同贵公司工程代表、监理商榷施工方案，也使我部不能正常地安排施工。

鉴于以上情况，我部本着“想业主所想，急业主所急”的工程服务理念；多次组织召开内部分析讨论会，借鉴以往优秀工程的施工经验，结合本工程实际情况，采用迂回施工、交叉等作业方案，尽量让施工队伍投入施工工作，抢工作面施工；并采取了相应的成品保护措施，但也增加了工程管理成本和施工成本。 根据优质工程施工工艺和周期要求，同时也恳请业主为工程质量和安全着想，我部特向贵公司申请将该工程工期延长30天，将该工程竣工时间顺延至 年元月 日。

请贵公司领导予以批复。 再次感谢贵公司对我公司工作的支持。

此致！ 施工单位： xxxx年xx月xx日。

5.简述建设工程合同管理中工期顺延情形

建设工程不能按期完工，承包人往往会以特殊理由抗辩，主张工期顺延。

一、发包人没有按合同约定的期限提供入场施工条件，无法按期开工。例如，发包人未在合同订立的开工日期前取得建筑工程施工许可证、未按合同约定的时间提供合格的建材、图纸错误等。

二、不可抗力导致无法施工。 例如，由于自然原因，如暴雨、大雾等特殊天气等原因，导致无法施工。

三、鉴定时间 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 四、建筑工程量等发生变化导致无法按期完工。

例如，发包人变更设计，使得工程量增加，承包人无法在约定的时间内完成工程量。 五、发包人不能按约定支付工程款。

建设工程施工合同中约定了发包人在工程竣工前支付部分工程款，发包人未按期支付工程款，承包人往往以此为由主张工期顺延。

6.工程延期报告怎样写

模板： 工程延期申请报告（ 号） 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 致总监理工程师 先生： 我合同段 工程，因 原因，造成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。

附件： 1、延期事件发生的时间、原因及凭证；（公司内部原因） 2、延期时间及进度计划。 承包人： 日期： 驻地监理工程师意见： 签 字： 日期： 范文： 南车物流扫码无线e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333366303066AP 弱电工程项目 工期延长申请报告 中国南车有限公司： 由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目，设计总AP数为117点，原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日；我方于2015年5月22日正式开始施工，截止2015年6月23日，累计完成AP点数89个，尚未完成28个AP。

自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、转向架事业部入场停工因素的影响：（1）、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通，在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。（2）、停工的核心问题主要为两个部分。

一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。

2、主干网络设备的影响：因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换，导致其部分AP网点施工进度受影响。目前，还有部分AP网络交换机接入点无WLAN（广域网）上传正和信息中心沟通解决。

3、设备材料的变更因素：原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管，在其负责人强烈要求下改为镀锌管，极大的增加了工时（其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管）。 鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处，以尽可能加快该工程的施工进度。

但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天，将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。

非常感谢贵公司对我公司工作的支持。 致敬！ 株洲鸿润达科贸有限公司项目部 2015年6月23日 扩展资料： 工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，其责任和处理方法不同。

（1）工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。 同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。 （2）工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。 判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。 参考链接：百度百科——工程延期。

7.工程拖延证明怎样写

工程项目中，延期索赔是合同管理中不可分割的一部分。但目前中国的特色是一般业主不予考虑。在处理延期索赔本人认为应慎重行事并注意做好以下工作：

1）延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属；

2）事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录（包括照片），并由驻地工程师签认；

3）事件发生过程中，与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失 4）按合同有关规定审核索赔资料，并积极与承包商和监理协商，取得一致意见