1.建设工程设计合同示范文本包括哪些

建设工程施工合同示范文本主要有以下合同文件组成： 1）《协议书》。

包括工程概况、工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款、合同生效时间等内容，并明确对双方有约束力的合同文件组成。 2）《通用条款》。

包括词语定义及合同文件、双方一般权利和义务、施工组织设计和工期、质量与检验、安全施工、合同价款与支付、材料设备供应、工程变更、竣工验收与结算、违约、索赔和争议、其他共11部分，47个条款。《通用条款》是适用于各类建设工程施工的条款，在使用时不作任何改动。

3）《专用条款》。 ①具体内容由当事人根据发包工程的实际要求细化。

《专用条款》是对《通用条款》的补充或具体化。 ②编制专用条款时应结合项目特点，针对通用条款的内容进行补充或修正，达到相同序号的通用条款和专用条款共同组成对某一方面问题内容完备的约定。

4）附件。包括“承包人承揽工程项目一览表”等三个标准化附件。

2.

1、概念方案设计：偏重于设计理念，反映出设计构思即可，主要图纸包括总平、效果图、分析图及体现构思的图纸，表现方式也很灵活，单体建筑的图纸很粗略，指标统计不要求很精确，设计的目的是供建设方决策或报政府部门立项。

2、建筑方案设计：指已经完成立项并由规划部门提出红线图、规划指标等数据以后，进入方案设计阶段，方案设计包括两大内容：规划方案和单体方案，图纸要求按当地规划部门，指标统计准确，主要工作量由建筑专业完成，其他专业工作量不大。

3、施工图设计：方案由规划部门审批完成后进入，提供各专业的详细施工图纸，包括建筑、结构、电气、给排水、暖通等等，作为施工单位施工的依据。

3.合同书怎么写

1、标题。

可以写“协议书”三字，也可以写明协议书的具体名称“XXXX协议书”。2、订协议双方的基本信息。

在标题下，正文之前，写明订协议双方的信息，并在双方单位名称之后注明一方是甲方，一方是乙方，便于在正文中称呼。3、正文。

正文包括开头、主体两部分。开头是交待签订协议的目的、原因、依据，紧接着可用程式化语言转入主体，如“现对有关事项达成协议如下”。

主体要求就协议有关事宜作出明确的、全面的说明，尤其要着力写好协议双方的权利和义务。正文条款内容：（1）协商目的（2） 协商目的责任（3）协议的时间和期限（4）协商目的条款和酬金{价格明确总额大写必须明确货币种类}（5） 履行条款期限（6） 违反条款的责任处理4、落款应写明订协议双方单位的名称，并加盖公章。

必要时还得写上鉴证单位和公证单位的名称，并加盖公章。最后写上签订协议的日期。

4.设计插图合同范本怎样写

甲方（插图艺术家）：________ 住址：______________________ 电话：______________________ 乙方（出版商）：____________ 住址：______________________ 电话：______________________ 甲乙双方经协商一致，就设计插图事宜达成协议如下，兹证明，以资信守： 第一条 甲方接受乙方委托，为《______________》一书设计插图________幅，每幅尺寸________。

第二条 乙方须按照下列方式向甲方交付酬金： 1。本合同签订时付____元。

2。接受插图时付____元。

第三条 1。甲方须在本合同签字之日起____日内将全部插图稿交付乙方。

2。在上款同一时间内甲方还须向乙方交付插图说明书，以说明创作中将采用的艺术技巧和制作工艺。

第四条 如果甲方不能按时交付插图稿，乙方可选择采取下列措施： 1。延长作品交付期限。

口 2。解除合同。

乙方决定解除合同时，甲方须退还全部已取得酬金，但可保留与插图有关的全部权利。乙方同时有权对甲方的违约行为提起诉讼。

口 第五条 1。 乙方收到插图稿后，如认为有修改必要，须在____日内书面通知甲方，逾期将视为乙方已接受甲方的插图。

2。乙方收到插图稿后，如认为有修改必要，乙方可商请甲方无偿加以修改或重新设计。

如甲方不愿修改或重新设计，乙方可解除本合同，但须将插图稿退还甲方。 甲方可保留第一条第1款所得酬金。

第六条 甲方保证所有插图： 1。均为本人原作。

2。不侵犯他人著作权或其他任何权利。

5.建设工程施工合同文本内容是什么

表 施工合同文本的主要内容 施工组织设计和工期进度计划由承包人编制，工程师审核。

在任何情况下都不能免除承包人对其本身的缺陷所应承担的责任开工及延期开工承包人应当按协议书约定的开工日期开始施工；由于承包人原因引起的延期开工，由承包人提出申请，工程师确认。 由于发包人原因引起的延期开工，由工程师通知承包人工程延误由于非承包人原因引起的工期延误，一般竣工日期可以顺延质量和检验工程质量标准质量标准的评定以国家或者专业的质量检验评定标准为准检查和返工检查检验不应影响施工正常进行，否则由发包人承担所造成的损失，除非检查检验结果不合格隐蔽工程隐蔽工程由承包人进行自检，工程师参加并在验收记录上签字，工程师可对已隐蔽工程进行重新检验。

检验合格，责任由发包人承担；检验不合格，责任由承包人承担试车单机无负荷试车由承包人组织，工程师参加；联动无负荷试车由发表人组织，承包人参加；投料试车有发包人全部负责材料设备供应发包人供应的部分由承包人派人与发包人共同验收；承包人供应的部分应通知工程师验收，若发现与合同约定不符，由采购人承担责任合同价款与支付合同价款调整的范围法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款；工程造价管理机构的价格调整；经批准的设计变更；发包人更改经审定批准的施工组织设计（修正错误除外）造成费用增加；双方约定的其他因素竣工验收与结算承包人向发包人提供完整竣工资料及竣工验收报告，发包人组织有关部门验收，竣工验收报告经认可后，承包人向发包人递交竣工决算报告及完整的结算资料，发包人核实确认后支付，施工单位负责维修因勘察、设计、施工、材料等原因造成的质量缺陷，为保证保修任务完成，承包人应当向发包人支付保修金其他内容安全施工正常情况下的安全施工由承包人负责，特殊情况的安全施工由承包人报计划，工程师同意后由发包人承担专利技术及特殊工艺由要求使用方办理申报手续，承担相应费用文物和地下障碍物发现文物和地下障碍物，承包人书面通知工程师，发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延不可抗力事件在合同订立时应当明确不可抗力的范围。 承包人与发包人承担各自的损失。

工程本身的损害和第三方损失由发包人承担保险发包人（或委托承包人）为发包人人员和第三人员生命财产、工程材料和待安装设备办理保险，承包人为从事危险作业的职工办理意外伤害保险担保承发包双方为了全面履行合同，应互相提供履约担保工程分包承包人应自行完成建设项目的主要部分，工程分包不能解除承包人任何责任与义务 （3） 施工合同的违约责任 1）发包人的违约责任 发包人不按合同约定支付各项价款或工程师不能及时给出必要的指令、确认等，致使合同无法履行，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的直接损失，延误的工期相应顺延。 2）承包人施工违约的违约责任 承包人不能按合同工期竣工，工程质量达不到约定的质量标准，或由于承包人原因致使合同无法履行，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

（4）争议的解决合同当事人在履行施工合同时发生争议，可以和解或者要求合同管理及其他有关主管部门调解。 和解或调解不成的，双方可以在专用条款内约定以下一种方式解决争议：第一种解决方式是双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；第二种解决方式是向有管辖权的人民法院起诉。

例题：[2006年真题] 因以下原因造成工期延误，经工程师确认，可以顺延工期的是（ ）。 A.混凝土浇筑时连续一周的低温阴雨B.因设计变更使工程量缩减C.两周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时D.不可抗力事件答案：D【解题要点】此题为2006年考题。

经工程师确认，工期可以相应顺延的情况包括：发包人不能按专用条款的约定提供开工条件；发包人不能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使工程不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力事件；专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。 考生容易在答案A和C中产生错误，但连续一周的低温阴雨属于可预见的气候变化，而C答案中给出的时间是两周，与要求条件不符。