1.因为雨季以及排水问题导致工期延误,怎么写一份书面报告

既然双方已签订了合同，一切都应按合同条款办。合同条款对进场是怎样要求的？违约要怎样处罚？停止台班费是多少？这些在合同条款中应该写得清清楚楚。这个案例，应该是业主推迟开工？业主一没发变更开工日期的通知，二没说清推迟开工的原因，承建方的人员机械已按合同规定日期进场，业主应按停止台班费予以赔偿，竣工日期顺延。

如下：

工程延期申请说明

由于我单位施工的某工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历天，该工程实际于 年 月 日开工，计划 年 月 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：

1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。

某工程有限公司

二○一二年三月二十三日

2.工程延期报告怎样写

模板： 工程延期申请报告（ 号） 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 致总监理工程师 先生： 我合同段 工程，因 原因，造成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。

附件： 1、延期事件发生的时间、原因及凭证；（公司内部原因） 2、延期时间及进度计划。 承包人： 日期： 驻地监理工程师意见： 签 字： 日期： 范文： 南车物流扫码无线e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333366303066AP 弱电工程项目 工期延长申请报告 中国南车有限公司： 由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目，设计总AP数为117点，原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日；我方于2015年5月22日正式开始施工，截止2015年6月23日，累计完成AP点数89个，尚未完成28个AP。

自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、转向架事业部入场停工因素的影响：（1）、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通，在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。（2）、停工的核心问题主要为两个部分。

一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。

2、主干网络设备的影响：因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换，导致其部分AP网点施工进度受影响。目前，还有部分AP网络交换机接入点无WLAN（广域网）上传正和信息中心沟通解决。

3、设备材料的变更因素：原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管，在其负责人强烈要求下改为镀锌管，极大的增加了工时（其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管）。 鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处，以尽可能加快该工程的施工进度。

但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天，将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。

非常感谢贵公司对我公司工作的支持。 致敬！ 株洲鸿润达科贸有限公司项目部 2015年6月23日 扩展资料： 工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，其责任和处理方法不同。

（1）工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。 同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。 （2）工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。 判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。 参考链接：百度百科——工程延期。

3.什么原因造成的工期延误,承包人可以提出工期顺延和费用索赔

在以下情况下，承包人可以提出工期顺延和费用索赔 承包人提出的任何索赔理由都要依靠有利的索赔证据加以证明。

索赔证据的要求是： （1）真实。索赔的证据必须是合同履行过程中确实发生的，能够证明客观情况的证据。

不能是虚构的、伪造的。 （2）全面。

承包人提供的索赔证据必须能够反映索赔事件的全貌，能够支持工程索赔的整体诉求。 （3）及时。

索赔证据必须按照合同约定的程序提出。详见工程索赔程序。

（4）有效。包括索赔证据的形式方面和内容方面。

比如，涉及工程款的签证，要求书面形式，不能是口头形式。索赔报告的内容能够说明发包人同意补偿费用的具体金额或者顺延工期的具体天数，并有发包人授权的人员同意的签字。

（手机百度"百度现金贷"，随时满足您的消费需求！）。

4.简述建设工程合同管理中工期顺延情形

建设工程不能按期完工，承包人往往会以特殊理由抗辩，主张工期顺延。

一、发包人没有按合同约定的期限提供入场施工条件，无法按期开工。例如，发包人未在合同订立的开工日期前取得建筑工程施工许可证、未按合同约定的时间提供合格的建材、图纸错误等。

二、不可抗力导致无法施工。 例如，由于自然原因，如暴雨、大雾等特殊天气等原因，导致无法施工。

三、鉴定时间 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条规定：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。 四、建筑工程量等发生变化导致无法按期完工。

例如，发包人变更设计，使得工程量增加，承包人无法在约定的时间内完成工程量。 五、发包人不能按约定支付工程款。

建设工程施工合同中约定了发包人在工程竣工前支付部分工程款，发包人未按期支付工程款，承包人往往以此为由主张工期顺延。

5.怎么分析造成工期延长的原因

造成工期延长的原因分析 在设备工程进展过程中，如果发生下列事件，则有可能造成工期的拖延： （1） 设备工程发生变更； （2）业主要求不当； （3）业主未能在合同规定的时间内，给予承包商进入和占有现场的权利； （4）遇到不可预见的物质条件； （5）现场发现化石、硬币、有价值的物品或文物以及具有地质和考古意义的结构物与其他遗迹或物品；www。

Examda。 CoM考试就到考试大 （6）改变合同规定的试验的位置或细节，或进行附加试验；来源：考试大 （7）暂停工程某一部分或全部的施工； （8）妨碍进行竣工试验； （9）国家的法律改变（包括适用新的法律和废止或修改现有法律），或对此类法律的司法解释有改变；来源：考试大 （10）业主风险达到对设备工程、货物或承包商文件造成损失或损害的程度； （11）不可抗力的后果； （12）异常不利的气候条件； （13）由于流行病或政府行为导致可用的人员或货物的不可预见的短缺； （14）同时在现场工作的参与方过多造成互相干扰；采集者退散 （15）设备工程制造或安装地的风俗习惯； （16）承包商管理混乱； （17）合同当事方违约，如不严格履行合同义务、违反法律规定、公司破产等； （18）其他原因造成的工期拖延，如国际政治经济环境的影响，业主的经营状态和资金的影响，设备工程质量缺陷、材料质量缺陷、设计缺陷等的影响。