1.工程可以延期的情况有哪些

影响建设工程进度的不利因素：人为因素，设备、材料及构配件因素、机具因素、资金因素，水文、地质与气象因素，以及其它自然与社会环境的因素。

1. 人为因素来自于工程各相关部门。2. 业主因素。

如业主使用要求改变而进行设计变更；应提供的施工场地条件不能及时提供或所提供的场地不能满足工程正常需要；不能及时向施工单位或材料供应商付款等。3. 勘查设计因素。

如勘查资料不准确，特别是地质资料错误或遗漏；设计内容不完善，规范应用不当，设计有缺陷或错误；设计对施工的可能性未考虑或考虑不周；施工图纸供应不及时、不配套，或出现重大差错等。4. 施工技术因素。

如施工工艺错误；不合理的施工方案；施工安全措施不当；不可靠技术的应用等。5. 自然环境因素。

如复杂的工程地质条件；不明的水文气象条件；地下埋藏文物的保护；洪水、地震、台风等不可抗力等。6. 社会环境因素。

如外单位临近工程施工干扰；节假日交通、市容整顿的限制；临时停水、停电、断路；以及在国外常见的法律及制度的变化，经济制裁、战争、骚乱、罢工、企业倒闭等。7. 管理因素。

向有关部门提交各种审批手续的延误；合同签订时遗漏条款、表达失当；计划安排不周密，组织协调不力，导致停工待料、相关作业脱节；领导不力指挥失当，使参加工程建设的各个单位、各个专业、各个施工过程之间交接、配合上发生矛盾等。8. 材料设备因素。

材料、构配件、机具设备供应环节的差错，品种、规格、质量、数量、时间不能满足工程的需要；特殊材料及新材料的不合理使用；施工单位设备不配套，选型失当，安装失误，有故障等。9. 资金因素。

有关方拖欠资金，资金不到位、短缺，汇率浮动和通货膨胀.希望我的回答能对你有一定的帮助。

2.工程延期报告怎样写

模板： 工程延期申请报告（ 号） 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 致总监理工程师 先生： 我合同段 工程，因 原因，造成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。

附件： 1、延期事件发生的时间、原因及凭证；（公司内部原因） 2、延期时间及进度计划。 承包人： 日期： 驻地监理工程师意见： 签 字： 日期： 范文： 南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告 中国南车有限公司： 由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目，设计总AP数为117点，原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日；我方于2015年5月22日正式开始施工，截止2015年6月23日，累计完成AP点数89个，尚未完成28个AP。

自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、转向架事业部入场停工因素的影响：（1）、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通，在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。（2）、停工的核心问题主要为两个部分。

一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。

2、主干网络设备的影响：因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换，导致其部分AP网点施工进度受影响。目前，还有部分AP网络交换机接入点无WLAN（广域网）上传正和信息中心沟通解决。

3、设备材料的变更因素：原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管，在其负责人强烈要求下改为镀锌管，极大的增加了工时（其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管）。 鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处，以尽可能加快该工程的施工进度。

但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天，将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。

非常感谢贵公司对我公司工作的支持。 致敬！ 株洲鸿润达科贸有限公司项目部 2015年6月23日 扩展资料： 工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，其责任和处理方法不同。

（1）工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。 同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。 （2）工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。 判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。 参考链接：百度百科——工程延期。

3.工程拖延证明怎样写

工程项目中，延期索赔是合同管理中不可分割的一部分。但目前中国的特色是一般业主不予考虑。在处理延期索赔本人认为应慎重行事并注意做好以下工作：

1）延期索赔事件发生后，要及时请参建各方到现场调查，了解事件发生的原因，确定事件性质，分清风险的归属；

2）事件发生过程中，督促批复部门对各有关细节应做详细记录（包括照片），并由驻地工程师签认；

3）事件发生过程中，与有关各方积极协调配合，消除引起延期索赔的因素，减少损失 4）按合同有关规定审核索赔资料，并积极与承包商和监理协商，取得一致意见

4.工程延期开工注意事项有哪些

工程延期开工注意事项 一、开工前准备工作 1、组织项目部有关管理人员，熟悉图纸，准备图纸会审，确认是否有“危险性较大的分部分项工程”， 如果有必须在该分部分项工程开工前做好专项安全施工方案报有关部门审批并组织专家论证。

2、根据项目的具体情况，配备各种工具书，如“施工规范大全”、图集、临时用电规范、有关防水、保温施工等规范书集。 3、提前做好临时围墙，主要路段高度2。

5m以上，一般路段1。8m以上，并且对围墙进行美化。

设置封闭式工地大门和门卫室，工地大门悬挂公司及项目名称，并在明显的位置挂设八牌一图。车辆出入口硬化处理，并设置符合有关部门规定的冲洗平台、隔水沟、沉沙池、排水沟和配备满足使用要求的高压冲洗设备等。

4、施工区和生活区应分开设置，并且没有班组安全教育活动室，厨房与宿舍之间要有一定安全防火距离，工人宿舍门安装时必须向外开，生活污水要经过处理才能排入市政管网。 二、基础部份 1、复核规划部门定出四大角轴线是否与图纸相符，把轴线引到基础开挖的外边。

2、按施工专项方案放出基础开挖的外边线，及时搭设基坑临边围护，悬挂安全警示标志牌。 3、基础开挖后要及时搭设人行上、下通道，并搭设扶手，挂设安全网及标志牌。

4、安排专人负责观察基坑周边边坡情况，预防坍塌事故发生。 5、严禁扬尘施工。

6、土方、碴土外运必须冲洗干净运输车轮胎并加盖蓬布严密后才能驶出工地大门。 三、施工现场临时有电 1、严格按“施工现场临时用电安全技术规范（jgj46-2005）”进行编制临时用电安全专项方案，报有关单位审批。

2、临时用电按审批后方案进行安装，采用三相五线制，三级配电，二级保护，tn-s接零保护系统，动力、照明应分路设置，动力开关箱实行“一机、一箱、一闸、一漏”应采用dk隔离开关，严禁使用hk闸刀开关。 安装完成后经过有关人员验收合格后才能使用。

3、项目部电工必须持证上岗，并进行三级教育，安全技术交底后方能上岗作业，电工在安装、巡检、维修、拆除必须做工作记录，并且每周由项目经理审核认可。 四、外脚手架 1、进场材料必须有合格证，检验报告，并且送有关部门进行复检合格。

2、严格按审批后的专项施工方案及规范进行搭设，应注意纵、横向扫地杆应设置在底座面不大于200mm的立杆上，立杆接长除顶层顶步外，其余各层各接头必须采用对接扣件连接。 3、对高度24m以上的双排脚手架，必须采用连接扣件与建筑物可靠连接。

4、连墙杆设置不能大于二步三跨。 5、外脚手架基础必须硬化处理，并且周边设置排水措施。

6、剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆，纵向和横向水平杆等同步搭设。 7、脚手架检查和验收 1）、基础完成后及脚手架搭设前 2）、作业层上施加荷载前 3）、接设完10~13m高度后 4）、达到设计高度后 5）、遇到六级以上大风及大雨后 6）、停用超过一个月 五、模板支撑 1、模板支撑有木支撑，钢管扣件支撑，门式架支撑。

2、严格按专项施工方案进行安装、搭设，支撑高度大于3。6m必须采用钢支撑架。

3、木支撑材料要求，尾经大于8㎝，立杆间距按方案要求设置，拉结设置距离地面、楼面小于200mm设置纵、横各设一道，每隔1。5m设置一道。

4、钢管扣件支撑体系，设置纵、横向扫地杆，立杆间距、水平杆、封顶杆、剪力撑、水平剪力撑按专项施工方案设置。 以确保支撑体系刚度及稳定性。

高大模板等支撑体系应编制安全 专项施工方案，经过专家论证可行后，严格按专项施工方案搭设，并且符合“广西壮族自治区地方标准（db45/t618-2009）有关规定，增加”“装置”和辅助装置。地方标准规定；1）、可调底座伸出长度不应超过300㎜。

2）可调顶托伸出长度不应超过200㎜。 六、防护 1、注要是，楼梯口、预留洞口、通道口等防护阳台、桉梯、屋面等临时防护。

防护栏杆搭设高度为1。2m地面以上0。

6m和 1。2m设置一道钢管，地面设180㎜高以上的撑脚板并挂设安全网。

2、电梯井口设置1。 5m高度工具式向上开启的安全门。

电梯井道每隔二层满铺脚手板或者是挂设安全平网。 七、施工机具 1、施工机具按规定搭设双层的防护棚，检查机具的防护设施是否齐全有，如皮带轮防护罩，物料提升机配重、卷扬机钢丝绳的防护。

2、塔吊、施工电梯、物料提升机进料平台，应搭设防护栏杆，设置工具式的安全门。 八、文明施工 1、按各地区要求设置工地周边围挡，进行封闭管理，在大门口处挂设八牌一图。

2、材料堆放场的规划、砂、石池、搅拌机、砂浆机位置布置合理，施工现场的排水设施，施工道路硬化，钢筋模板加工场的布置，废钢筋入池。 3、废顶木、模板应设区域归堆，主体完成后很多项目模板、顶朩堆放过高，应合理安排场地堆放。

4、各楼层应做到工完场地清，施工道路有专人打扫，排水沟要经常清理，保持排水畅通。 5、生活区经常开展除“四害”活动，保持厨房、卫生间清洁卫生，厨房设置灭火器材，生活垃圾要装进垃圾桶。

5.因建设工程延期开工造成合同纠纷

您好！

根据您的陈述，这种情形下，有工程过程中的相关签证及相关票据，要求按照变更后的价款结算合法合理。

可以参考以下法律和司法解释，向对方主张结算。

相关法律法规：

《合同法》

第七十七条 当事人协商一致，可以变更合同。

第二百八十四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

第二百八十六条 发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》

第十六条 当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。

6.企业 筹建要延期延期,报告怎么写

工程延期申请报告

致：

我公司承建贵公司 工程中，原本合同约定的开工日期为 ，竣工日期 ，合同工期总日历天数 天。但由于 （延期原因） 情况如下：

1、

2、

3、

4、

.

.

.

以上情况导致我方施工队伍无法按原合同按期进场施工，致使开工时间推迟，工期延后，即工期顺延天数为工程耽误天数。

望贵公司尽快回复，敬请批准！

顺祝

（自己公司署名）

日期

7.工程延期开工索赔怎么计算

假设1 工程中资源投入均匀. 均匀投入考虑与工程实际情况有一定的偏差，但这种偏差很难准确考虑.

假设2 所有延误干扰都发生在关键线路上.

这样，分项工程延误时间都成为工期延长时间，使得所有与延误相关的费用项目及与延期相关的费用项目都可以用工期延长来统一.

假设3 承包商在延误干扰时无力采取补救措施. 这就使得实际损失和理论损失一致.

在上述计算假设基础上，我们提出延误费用索赔计算模型

费用索赔值= 报价*（费用项目比例*状态相关费率） *（相关延期/合同工期）

几点说明：

1） 本模型的计算基本参数是合同报价、合同工期、费用项目组成及比例.

利用合同报价进行价格比例分析和测算，将相关费用按合同工期均摊，这种方式易被索赔双方接受.

2） 相关延期指可获得费用索赔的工期拖延.

3） 费用项目比例指费用组成项目（如人工费、机械台班费） 在总报价中的比例.

4） 状态相关费率指通过分析费用项目与延误时间相关情况，确定的在某种延误状态下费用项目可获索赔的比例.

在确定的时间、地点、类型及规模下，其数值是确定的. 这正是定额体制规定性的综合体现.

5） 报价、项目费用比例、状态相关费率因工程不同而各异.

3 相关费率的确定

确定相关费率的方法是进行时间相关分析. 时间相关分析指在不同延误状态下，对费用组成项目逐个分析其在时间延长时，是否会出现额外的费用.

一个大费用项目有若干子项，确定大费用项目的相关费率，须确定子项的时间相关性及子项占大项目的比例（在此把用来确定相关费率的项目称为一级项目，用来进行时间相关分析的子项称为二级项目）

这必须要满足两个条件：

①二级项目的划分应足够细致，使得二级项目具有明确的时间相关性，即在延误状态时，二级项目要么全部发生，要么不发生.

②二级项目的划分应足够概括，以致二级项目占一级项目的比例易确定.

这是一个两难命题，因此二级项目划分只能适中，使其具有相对明确的时间相关性，较易确定. 如这种划分的误差在工程的允许范围之内，就可认为划分适当.

下面以机械台班费为例说明如何运用时间相关分析方法确定相关费率.

1)

构成分析 不同机械有不同的机械台班费构成情况，但确定的时期、地区、规模、类型的工程有构成相对确定的综合机械台班费，这是用典型工程测定社会平均费用构成的定额体制所决定的.

机械台班费构成为： ①折旧费； ②大修费； ③经常修理费； ④润滑材料及擦试材料费； ⑤机械保管费； ⑥替换设备及工具费； ⑦安装、拆除及辅助设施费；

⑧机械进退场费；⑨人工费； ⑩动力燃料费； ○11养路费及车船使用税（定额中往往会将一些分项合并成一个分项，这并不说明费用项目不需要细分） .

2） 子项时间相关性分析 子项⑦，

⑧在造价文件中一般按每年安拆次数去考虑，显然与降效施工时间相关；但在停滞施工时一般不会出现，并考虑到国际惯例，按与停滞无关考虑.对③，

④按间隔台数计算修理周期，因工程停滞则无须考虑大修，间修费用. 而对④， ⑥， ⑨，⑩， ○11 一般只有使用时才会发生，故停滞相关项目只有①， ⑤，而○ 11

个分项均是降效施工相关项目.

3)

二级项目的划分 子项时间相关性分析将机械台班费划分得很详细，但给比例确定造成了困难，为此根据子项时间相关性分析的结果分摊汇总子项，将①， ⑤作为一类称第1

类费用；其余称为第2 类费用. 将机械台班数的二级项目分为第1 类费用，第2 类费用；时间相关性如表1 所示.

4） 分析二级项目占一级项目比例 这是一个较繁烦的过程，选一定条件下某3 类土建工程进行典型工程分析，大致有如下比例：

第1 类费用/ 定额台班费= 25 % ， 第2 类费用/ 定额台班费= 75 %

5） 汇总

8.工程延期申请单怎么填

工程延期申请说明

由于我单位施工的城西安置房C1-C6#楼工程，于 年 月 日开始施工，计划竣工时间为 年 月 日，总工期270日历天，该工程实际于 年 月 日开工，计划 年 月 日竣工验收，总工期270天，超过合同工期30天是以下原因造成：

1、因今年二、三月份雨水天气较多，导致基坑积水，挖机无法正常工作，为了保证施工质量和安全施工，机械台班停工半个月，同时接监理工程师通知，该段时间暂停施工，共延期15天。

2、因今年二、三月份雨水天气较多，导致工人无法正常施工，故因降雨无人施工共延期15天。，。。。。。。。。。。。