一、工程延期报告怎样写

模板： 工程延期申请报告（ 号） 承包单位： 合同号： 监理单位： 编 号： 致总监理工程师 先生： 我合同段 工程，因 原因，造成工程延误，申请延长工期，特此报告，请予审查批复。

附件： 1、延期事件发生的时间、原因及凭证；（公司内部原因） 2、延期时间及进度计划。 承包人： 日期： 驻地监理工程师意见： 签 字： 日期： 范文： 南车物流扫码无线AP 弱电工程项目 工期延长申请报告 中国南车有限公司： 由我方施工的南车物流扫码无线AP 弱电工程项目，设计总AP数为117点，原计划工期为2015年5月 22 日至2015年6月30日；我方于2015年5月22日正式开始施工，截止2015年6月23日，累计完成AP点数89个，尚未完成28个AP。

自我公司项目部于5月22日进驻车间及厂房并组织施工后，由于以下问题影响了我司对该工程的正常施工和进度计划： 1、转向架事业部入场停工因素的影响：（1）、我公司于2015年6月19日至6月23日相继4天和转向架事业部负责人进行进场沟通，在施工方无过失情况下因转向架负责人未就AP分布简图签字造成从6月19日期连续停工。（2）、停工的核心问题主要为两个部分。

一是转向架事业部要求重新走光纤主干网络由办公室网络室至大铁房车间。二是要求扩大大铁房车间AP的覆盖范围和AP点数。

2、主干网络设备的影响：因施工过程中发现多处原主干网络交换机设备有损坏并由我方判断并和网络中心沟通后进行了更换，导致其部分AP网点施工进度受影响。目前，还有部分AP网络交换机接入点无WLAN（广域网）上传正和信息中心沟通解决。

3、设备材料的变更因素：原转向架事业部绝大部分网线套管为PVC管，在其负责人强烈要求下改为镀锌管，极大的增加了工时（其车间监控和一期AP物流扫码系统套管均为PVC管）。 鉴于以上情况及对后期施工的综合考虑，我方也积极采取了相应措施，调整了原有施工方案能安装一处就立即安装一处，以尽可能加快该工程的施工进度。

但为了保证该工程的工程质量和施工安全，我方特向贵公司申请将该工程有效工期延长10天，将该工程竣工时间顺延至2015年7月10日。请贵公司领导予以批复。

非常感谢贵公司对我公司工作的支持。 致敬！ 株洲鸿润达科贸有限公司项目部 2015年6月23日 扩展资料： 工程进度的推迟一般分为工程延误和工程延期，其责任和处理方法不同。

（1）工程延误。由于承包商自身的原因造成的工期延长，称之为工程延误。

由于工程延误所造成的一切损失由承包商自己承担，包括承包商在监理工程师的同意下采取加快工程进度的措施所增加的费用。 同时，由于工程延误所造成的工期延长，承包商还要向业主支付误期损失补偿费。

由于工期延误所延长的时间不属于合同工期的一部分。 （2）工程延期。

由于承包商以外的原因造成施工期的延长，称之为工程延期。经过监理工程师批准的延期，所延长的时间属于合同工期的一部分，即工程竣工的时间等于标书中规定的时间加上监理工程师批准的工期延期时间。

可能导致工期延期的原因有工程量增加，未按时间向承包商提供图样，恶劣的气候条件，业主的干扰和阻碍等。 判断工程延期的总原则就是除承包商自身以外的任何原因造成的工程延长或中断，工程中出现的工程延长是否为工程延期对承包商和业主都很重要。

因此应按照有关的合同条件，正确地区分工程延误与工程延期，合理的确定工程延期的时间。 参考链接：百度百科——工程延期。

二、财产保全延期申请书范本是怎样的

申请人：xxx，男，1981年1月16日出生，汉族，户籍地址河南省xx县佛阁寺镇梅湾村委谷庄组，公民身份号码4128281981xxxx5432。

委托代理人：xxx，男，广东xx律师事务所律师 被申请人：xx市中金运通物流有限公司 法定地址：深圳宝安**街道**社区华宁西路东**科技园2#厂房一楼（办公场所），组织机构代码67297****。 法定代表人：xx 请求事项：请求贵院延长（2012）深宝法民一初字第1157号《民事裁定书》对被申请人银行账户查封期限。

事实和理由： 申请人诉被申请人追索劳动报酬纠纷一案贵院正在审理。2012年2月16日，贵院根据申请人的申请依法作出了（2012）深宝法民一初字第1157号《民事裁定书》，裁定查封被申请人的银行账号。

本案尚未审结，一旦解除查封，将给申请人造成损失。现根据《民事诉讼法》有关规定，特向贵院申请延长财产保全期限，以防止被申请人在查封冻结期满后转移财产，逃避法律责任，恳请贵院依法办理。

此致 xx市xx区人民法院 申请人：xxx 二○一二年七月二十五日。

三、工程延期的报告该怎么写

例： 工程延期依据及工期计算 杭州临江投资发展有限公司： 杭州中庆建设监理有限公司： 我单位自6月1日进场至今，已完成标准厂房内可施工段范围内的可种植内容（除门卫室、围墙及周边绿化外），根据招标文件和施工合同，竣工日期为2011年7月30日。

我单位在7月15日就已经将可以施工的范围内棵种植品种苗木种植完毕。但由于以下原因使我方无法在合同期内完成施工图内的所有工程量，固特申请工程延期90日历天，于2011年10月30日竣工： 1、围墙护栏制作生产厂家方管缺货，致使钢栅栏供应滞后，安装无法按期完工。

南面门卫室定位涉及到煤气管道、北面门卫室涉及到一处消防管道以及自来水阀门，需建设单位、监理单位协调。我单位计划围墙施工不间断，护栏于8月5日进场，8月15日包括饰面全部完工、门卫室于8月30日全面完工。

2、工程后期处于高温季节，不适宜种植反季节苗木（详见附件），为保证景观效果提高成活率，我单位计划10月15日开始再次进场施工，到10月30日全面完成，历时15天。 2011年8月1日至2011年10月30日历时90天。

故我单位申请工程延期。 如贵方给予批准后，我方承诺未完成部分工程量于10月30日前全部完成。

杭州萧山之江园林工程有限公司 20xx年x月xx日。