装修招标中标合同范文
招标合同
公路工程承包合同甲方乙方为了确-----公路工程任务的顺利完成,确保工程质量和工程进度,经甲、乙双方协商甲方将本工程的部分施工任务承包给乙方。
为明确双方相互权利、义务以及经济责任,依据《合同法》有关规定,经双方协商同意,签定本合同,以资共同遵守。第一章 总则一、工程名称:二、工程地点三、承包范围和内容:1、 承包范围:路基土石方工程以及相关的附属工程,以及按规定程序批准的路基工程变更的工程。
2、承包内容:四、承包方式:1、本工程实行单价承包,工程计量以监理检验合格并签认范围内的实际完成工程量(压实方)计算。工程中所发生的人工、材料、机械设备等各项费用均已包含在承包单价之中。
2、工程承包单价为含税单价,税款由乙方向有关税务部门交纳,或由甲方向有关部门代交,但费用将从乙方的工程款中扣除。3、路基土石方工程数量由甲方技术员提供,乙方人员必须每五天与甲方有关技术人员、领工员对所完成工程量进行核实签认,并且及时上报工程部进行审核。
如乙方负责人不在现场应指定现场代理人负责签认,乙方不进行工程量签认,则以甲方核定工程量为准。3、工程价款按附表所列的单价乘以完成的工程量、工日或台班数量计算。
第二章工程期限一、本项工程自签定合同之日起,于 年月日开工,至年月日结束。且要求乙方在年月 日前完成,以不影响工程总工期和明年施工组织的总体安排。
二、乙方进场后,甲方将不定期考核乙方工程完成情况。如因人工、机械数量不足而影响工程进度,甲方有权要求乙方在一定期限内进行增补。
若乙方不能满足甲方要求,则甲方视情况的严重程度有权缩小乙方工程量或进行清退出场,乙方必须赔偿由此造成的一切损失。三、乙方进场后要服从甲方技术人员及各职能部门的领导。
乙方应根据甲方工程进展情况进行车辆调整,安排好拉运任务,按时完成甲方交给的任务。四、凡人力不可抗拒的因素或工程工序排布需要以及自然因素(如下雨)造成的停工均属正常停工。
五、乙方所拉运的材料应满足甲方的质量要求。未经甲方同意,擅自拉运的质量不合格的材料,其费用不得结算。
六、如因乙方材料拉运不及时而原因造成停工,乙方要按合同规定赔偿甲方应有的损失。第三章 安全生产与文明施工一、乙方必须按照有关法律、法规要求做到安全生产与文明施工,负责检查消除施工现场所有安全隐患(包括火灾、水灾、塌方等意外事故),做好防火、防洪、现场安全操作等工作。
施工前要与甲方签订《安全合同》。二、加强施工现场管理,做到文明施工,建立健全各项管理制度和安全生产措施,按照业主及监理的要求做好各项工作,树立良好的企业形象。
三、施工场地严禁赌博、吸毒、贩毒、偷盗、斗殴等违反社会治安活动,乙方必须自觉办好民工的暂住证及计划生育证,否则后果自负。四、在全部施工期内,所有非甲方原因造成的机械损坏及人身伤亡事故及其它损失、责任均由乙方自负。
五、严禁酒后驾车,防止交通事故。运输车辆进入施工现场之前所发生的安全、交通事故,均与甲方无关。
在施工现场发生的交通安全事故,由责任方自负。在乙方要求或同意的情况下,甲方可作为中间人协助调解。
六、对不服从甲方管理的有关人员、机械设备,甲方随时有权勒令其退场,并终止承包合同,且由此造成的一切损失均由乙方承担。第四章 双方义务一、甲方合同义务1、甲方负责施工过程中的技术交底、指导、质量检测及工程测量工作。
帮助乙方协调与业主、监理单位及当地有关部门和群众的关系。帮助乙方办理开工报告等手续及其它需要甲方解决的问题。
2、甲方现场技术人员对工程进度、工程质量进行监督、检查。3、甲方负责提供乙方机械使用的柴油,油款在结算时从乙方承包费中扣除(油价含管理费、运费、季节浮动)。
4、依照约定支付乙方工程款。二、乙方合同义务1、按照甲方要求拉运工程材料,负责所拉材料的质量,按时完成拉运任务。
驻地建设有序整齐,有利于安全生产和文明施工。2、开工前乙方要按甲方要求将符合要求的机械设备全部进场,接受甲方检查。
3、必须严格遵守甲方的各项规章制度和管理制度,服从甲方派出的各级管理人员的管理,执行甲方的各项指令。三、乙方在施工期间食宿自理。
第五章 违约责任一、甲方的违约责任1、未能按照合同的规定履行自己应负的义务。除工期得以顺延外,对乙方因此而造成的损失给予一定的赔偿。
2、工程未验收,业主要求提前使用或擅自动用,因此而发生的质量或其它问题,经甲方与业主协商后承担部分责任。二、乙方的违约责任1、由于乙方原因造成的窝工、停工而造成的工程损失,甲方将按乙方1—5%合同价/日进行处罚,赔偿损失。
2、若乙方未按甲方要求按时进场约定的材料,或在施工过程中不服从甲方各职能部门的领导,或未履行规定的合同义务,乙方将按合同价的1—10%向甲方赔偿违约损失;情节严重者,甲方有随时终止合同的权利。第六章 工程款结算方式1、乙方必须在每月20日前按甲方规定的验工计价时间,到甲方统计组核对当月完成工程量,并进行结算,甲方给乙方开验收单。
工程建设招标投标合同范本是怎样的?
建筑招标施工合同范本 招标编号( ) 甲方(建设单位):_______ 乙方(施工单位):_______ 遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。
经甲、乙双方协商,特定协议如下。 一、工程项目的综合说明 1、名称:_______ 2、地址:_______ 3、规模:_______ 4、结构及层数:_______ 5、发包方式:_______ 6、发包范围:_______ 6、加强自身管理教育员工遵纪守法安全生产增强质量意识在施工过程中确保安全由于分包方管理不善等因素引起的质量事故、安全事故、交通事故、人身伤亡事故等发生的费用均由分包方承担总包方不承担任何连带责任和赔偿责任 7、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工服从总包方达标现场的规划及其管理对自身原因造成的安全事故责任及由其雇员引发的诉讼责任负责在承担其经济损失的同时还应转承总包方由此造成的全部损失 8、负责编制《施工技术资料》、《施工安全资料》对资料的性、合法性、有效性负责 9、及时与发包方办理工程变更、隐蔽工程验收、材料价格认证及工期延误及各种索赔等手续 10、按照上级主管部门颁发的安全文明卫生达标现场的标准组织施工服从总包方达标现场的规划及其管理 11、对招募人员及时进行安全生产教育培训制定安全生产规章制度和操作规程对建设工程进行定期和专项安全检查并做好检查记录工程施工前向作业班组、作业人员详细说明安全施工技术要求要求签字确认对危险岗位人员应书面告知其操作规程和违章操作危害 12、承担属本工程施工单位应缴纳的上级有关部门收取的各项管理费用及社会费用以及自身原因造成的上级有关部门、发包方、总包方处罚带来的经济支出 13、发包方必须以自己的名义与所用民工和材料、机械等供应单位签订劳务和供货合同因分包方原因造成的拖欠工程款问题由分包方自行解决对于因此而造成的影响和责任由分包方承担必要时总包方有权从工程款中扣除 14、分包方有义务执行总包方制定的ISO9002质量体系文件的有关规定服从总包方对工程质量的监督管理工程达到竣工验收条件后及时与发包方及有关各方联系进行竣工验收 15、合同签订前分包方一次向总包方交纳万元的履约保证金其中%用作质量保证%用作工期保证 第十二条:竣工结算 工程竣工验收之日起天内总包方会同分包方向发包方提出竣工结算报告发包方与总包方审定结算报告之日起天内总分包方根据 本合同第六条约定办理分包工程结算手续 第十三条:工程保修 1、工程保修期内分包方应按《建设工程质量管理条例》及总包合同规定的保修期限和保修范围负责对工程进行保修并承担发生的有关费用 2、分包方接到修理通知后必须在两日内及时派人修理否则总包方可自行修理返修费用总包方在保修金内扣除不足部分由分包方向总包方交付 第十四条:违约责任 1、总包方未能按合同约定履行自己的主要义务影响工程施工并造成损失的由总包方承担全部责任 2、工程质量达不到合同质量要求的分包方除承担发包方的罚款外另按工程结算造价的%向总包方支付违约金 3、分包方不能按合同规定时间竣工造成工期迟延的承担总包合同约定的工期每拖一天按工程造价罚%的违约金不能及时与发包方办理工期延误签证或工期顺延证明的罚款元并承担由此造成工程拖期发包方的罚款 4、收取工程款不能按约定时间交回总包方的按收款额的10%罚款 5、分包方不得将分包工程进行转包否则总包方将有权解除分包合同并除以工程总造价10%的罚款分包方承担由此造成的全部损失 第十五条:合同变更和解除 有下列情形之一的双方有权解除合同: 1、因不可抗力致使不能实现合同目标 2、分包方私自从发包方拨款的和分包方在工程进度、工程质量、施工劳力配备、现场管理、安全保障方面履行合同的能力不足以实现合同规定的目标经总包方两次书面催告合理期限内仍不能解决的 发生上述第2项情形的分包方应在接到总包方书面通知之日起五日内自行撤出现场终止合同割算工程款余款自发包方拨付后30天内付清除按照第六条规定结算外总包单位再扣除已完工程结算造价的10%用于弥补阶段亏损。
招投标合同的主要条款有哪些?
你问的有点歧义,你问的不是招投标代理合同,而是招标文件里面的合同文件吧,如果是建筑施工招标的话,里面的施工合同主要涉及1、工程概况,2、施工范围3、施工质量、进度(工期)、安全文明施工要求4、甲乙方的主要责任5付款条件6、洽商变更条款7、验收条款、8结算条款 9违约条款,大的方面就这些吧,具体你可以查一下 合同范本,依据具体项目情况来确定;如果是招标代理合同,那么主要的就是1、招标代理工作范围、要求2、时间 3、价格 4、提交的成果、5违约责任,这个也有通用的范本。
寻求一建筑装修招标书范本
工程建筑招标书范本 为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经________(建设主管部门)批准,______(建设单位)对______建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一 招标工程的准备条件 本工程的以下招标条件已经具备: 1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划; 2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算; 3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实; 4.资金,材料,设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工; 5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证; 6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二 工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位: ___________________________________________________________________。
二 工程可供使用的场地,水,电,道路等情况: ___________________________________________________________________。 三 工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准: __________________________________________________________________。
四 工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法: __________________________________________________________________。 五 组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点: ____________________________________________________________________。
六 报名,投标日期,招标文件发送方式: 报名日期:二零______年____月____日; 投标期限:二零______年____月____日起至二零______年____月____日止。 招标文件发送方式: __________________________________________。
七 开标、评标时间及方式,中标依据和通知: 开标时间:二零______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。 评标结束时间:二零______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。 中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。
所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八 其他: _______________________________________________。 本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。
投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。
投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。 在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(即招标单位):___________________ 地址:_________________________________ 联系人:____________________ 电话:____________________ 二零______年____月_____日。
招标合同范本,招标合同怎么写?
经过双方友好协商,依据《中华人民共和国合同法》,双方同意签订以下合同条款,以便双方共同遵守,履行合同.产品清单及付款方式1.产品清单及价格(此表须与招标文件一致,可附后)设备名称____________________设备型号____________________数量____________________单价____________________合计____________________中标总价格(大写)2.付款方式全部设备验收合格后的七日内,甲方向乙方支付合同总金额的 %即 元人民币整.若延期付款,甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金.合同总金额 %的余款即 元人民币作为质保金,若设备运行正常,质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付.三、交货时间及地点1.交货时间: (投标文件承诺时间).若延期交货,乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金. 因不可抗拒力所导致的交货,服务及付款延迟等按照《中华人民共和国合同法》有关条文处理.2.交货地点:送货上门,安装调试.四、保修条款乙方针对本项目的售后服务保修措施祥述(投标文件承诺内容).下例情况不属保修范围:1.不可抗力引起的损害;2.用户电力系统故障(如接地不良,电压超过规定范围等)引起的损坏;3.用户私自维修引起的损坏;4.用户自行造成的机械损坏(用户正常使用除外);5.其它不属于供应商负担的保修事宜.五、相关权利及义务1.甲方收到乙方设备后,乙方应在开发区政府采购管理办公室,开发区监察审计部门,开发区政府采购中心的共同监督下及时验收,验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品拒绝接收;2.甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试,并督导完成;3.甲方有权监督乙方的售后服务,并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任;4.甲方在合同规定期限内履行付款责任;5.甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系,乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容,以便保证合同的正常履行;6.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密;7.乙方有权按照合同,要求甲方支付相应款项;8.乙方有权在实施安装调试时,提出合乎情理的协助要求;9.双方指定联系人,所有保修过程均应由双方经手人签字纪录.六、争议双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决.七、其它1.本合同一式四份,甲乙双方各执一份,政府采购管理办公室一份,政府采购中心一份;2.本合同自签订之日起生效;3.本项目的招标文件,投标文件,中标通知书是合同的附件,与合同具有同等的法律效力;4.其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行.甲方(印章): ___________________ 乙方(印章): ____________________甲方代表(签字): ________________ 乙方代表(签字): ____________________地址: ____________________ 地址: ____________________电话: ____________________ 电话: ____________________日期: ____________________见证方:_______政府采购中心 见证方代表(签字):地址:____________________电话:____________________那么以上就是小编为您提供的参考,希望对大家有所帮助,当然,希望大家在书写合同的时候能够做到面面俱到。
中标通知书的范文?
中标通知书
(中标人名称):
你方于 (投标日期)所递交的 (项目名称) 标段施工投标文件已被我方接受,被确定为中标人。
中标价: 元。
工 期: 日历天。
工程质量:符合 标准。
项目经理: (姓名)。
请你方在接到本通知书后的 日内到 (指定地点)与我方签订施工承包合同,在此之前按招标文件第*章“投标人须知”第*款规定向我方提交履约担保。
特此通知。
招标人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
年 月 日