1.水电包工包料合同怎么写

甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况 1、工程地点： 2、工程承包方式： a承包人包工包料； b承包人包工部分包料；c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日 4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。

第二条：关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续，如发生质量问题或规格有差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程，非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定，应按材料价款双倍补偿给甲方。

3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品，应按材料价款的双倍补偿给甲方。

第三条：关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。

3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。 4、本工程由_______方设计施工方案。

第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定 1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。 2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。 4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。

5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。 第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定 1、布局开槽完工后，支付工程款的50%给乙方，水电完工后支付工程款的30% ，整体竣工验收合格后支付20%。

2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。 3、双方款项住来均应出具收据。

4、工程结算方式：水路____米，电路____米 5、乙方承包内容：1、水电开槽、布线、穿线、埋槽；2、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；3、水电施工穿墙、打孔、切割；4、开关插座面板安装；5、小五金的安装；6后期灯具的安装（水晶灯另计）；7、其他收费项目另计。 第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除 1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。 2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定 1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。 2、甲方在入住前可以要求乙方3次来现场配合 其他工种的交叉施工，超过3次部分每次甲方需支付乙方30元/次的劳务费。

3、保修期内由于乙方的施工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。 第九条：附则 1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

2、本合同签订后工程不得转包。 3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

4、合同有效期至_______。 5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

甲方________签字（盖章） 乙方________签字（盖章） ___年___月___日 ___年___月___日。

2.最新水电承包合同范本 不看后悔

因为水电工程是整个装修工程中的预算大头，因此不少业主会单独将这个项目承包出去，这并没有什么问题，但是要注意的是，一定要签订好相应的承包合同，否则出现问题很难划责，下面就为大家介绍一下最新的水电承包合同范本，一起来了解一下吧。

第一条：工程概况

这部分要具体包括几点：1、工程地点；2、工程承包方式，是包工包料，还是包清工等；3、具体的工期；4、具体的施工款项，要注意标记，如果变更施工内容以及材料的话，工程造价要按实计算。

第二条：关于材料供给的约定

1、如果是甲方提供材料那么应该符合合格标准，按时到场，乙方要办理验收手续，如果有问题要提出书面文件。材料到场后由乙方保管，如果有损失由乙方负责。

2、甲方提供的材料只能用于本工程，未经甲方同意，乙方不能随意挪动地方，如果乙方违背，要做出赔偿。

3、如果是乙方提供材料，不符合质量标准的话，应该禁止使用，所造成的损失由乙方负责。

第三条：关于工程质量及验收的约定

工程施工要严格按照国家标准进行，如果是因为乙方技术及责任问题造成的损失，乙方要承担责任，乙方应该提前通知甲方验收并且办理验收手续。

第四条：关于安全生产和防火现场治理的约定

施工时间要按照规定进行，要尽量降低施工噪音，减少环境污染，未经相关部门批准，禁止随意拆改原来建筑结构及设备管线，要保证装修现场整洁，做好卫生处理工作，要做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入现场，乙方不能携带甲方提供的材料出门。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定

约定好款项支付时间以及比例，确定好保修期，要求装修公司出具款项收据单，要确定好乙方的施工具体项目，包括五金配件的安装等，如果有另外单收费项目要提前约定好写在合同里。

第六条：纠纷处理

如果发生争议纠纷，双方不愿意协调，可以根据合同约定内容向人民法院提起诉讼。

第七条：合同的变更和解除

合同签字确认生效后双方应该严格遵守，如要变更合同内容，需要重新补充协议签字，施工期间，如果一方要终止合同要支付相应的违约金。

（以上回答发布于2015-12-03，当前相关购房政策请以实际为准）

点击查看更多房产信息

3.水电单包工程合同怎么写

甲 方：

乙 方：

质量是生命，安全出效益。为确保该工程按时按质竣工验收，现将该工程所有水电安装作业承包给乙方，特定如下合同：

一 承包方法：

1 承包形式：单包，即包工不包料。

2 工作量：工程上的水电安装；临时设施上包括：办公室、门卫、仓库、宿舍等的照明、插座等用电的接线、敷设。文明设施配套上：材料归堆、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。

3 承包价格，按国家招标建筑平方每平方米 元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。

二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必须按甲方制定的生产小段进度计划如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权采取小段罚款进行制约。

三 质量上：项目部对该工程质量管理目标——一次性验收合格，争创优质主体。乙方必须熟悉图纸、按图纸施工精选技术力量过硬、素质高的施工队伍，保证正常的使用功能，使业主、甲方满意，确保竣工验收顺利圆满。

四 安全上：必须保证施工安全，杜绝任何大小事故。乙方必须配备安全员，安全帽由各工种自备，但乙方需购置符合国家安监合格产品，对职工要签定好安全合同，分项工程要有安全技术交底，服从现场安全管理，发现隐患及时汇报，所有施工中的安全由乙方（承包人）负责，甲方不承担任何责任。

五 甲方负责一定的照明用电费用，其他超出的用电费用由乙方自理。

六 文明卫生

1 现场每天保持整洁，讲文明、讲卫生，工种间互相协调、配合、不争不吵，给业主和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、不浪费，发现浪费加倍罚款。

2 职工宿舍生活区：宿舍内被褥、衣物叠放整齐，并经常拿到太阳底下晾晒起到杀菌、消毒作用；厕所、水沟等要经常用水冲洗；地面要每天打扫、清理，班组内宿舍班组人员轮流值日，宿舍外的班组之间轮流值日，垃圾应运至指定堆放地点；剩余饭菜禁止乱倒，应倒入指定的桶内；不随地大小便、不说脏话、不交头接耳、不酗酒、不成帮结派、打架斗殴、不赌博、不看色情录像和书籍；服从门卫管理，遵守进出时间；语言文明，不酒后闹事，班组和职工之间一定要签定好职工治安责任制合同。

七 罚款制度

施工不带安全帽罚款50元/人次；帽带不扣罚款20元/人次；赤膊穿拖鞋施工罚款50元/人次；悬空抛物罚款100元/人次；井字架吊篮乘人罚款100元/人次；宿舍内私拉电线罚款50元/次；烧电热水器、电炒锅、电炉罚款50元，并没收；点白日灯罚款20元，酗酒闹事、打架斗殴出现一次处以200-500元的罚款，除追究其责任外，情节严重的交当地执法部门处理；乱倒剩余饭菜罚款20元；在新建楼内大便罚款100元；不服从现场管理、指出问题而不及时整改者罚款100元。

八 合同期内乙方必须信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换承包人和采取其他制约措施；如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。

九 由甲方负责一定的用电费用（ 30 度/月），超过规定用电量，由乙方自己负责。

十 付款方式

平时按工程进度预付生活费，每人、每月不超过400元，其余到竣工验收后按总承包金付足70%，余30%在竣工验收后一年内付清。

十一 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

4.建筑水电安装清包合同

最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库查看完整内容> 原发布者：海洋文库 水电安装工程清包合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程承包事项协商达成一致，订立本协议。

一、工程概况：1.1、工程名称：1.2、工程地点：1.3、结构形式：墙结构，地下层地上层，地上层高m，总建筑面积约。二、承包方式：2.1、包工不包材料的大清包方式三、承包范围：3.1、本建筑安装工程水施、电施设计施工图纸及图纸会审交底资料、设计变更所含的安装工程。

3.2、施工期内安全文明施工和配合各项检查一切协助用工。四、承包内容：4.1、给、排水系统预埋及安装；4.2、给水设备安装及调试；4.3、照明用电系统线路预埋及安装；4.4、照明用电设备、开关插座安装及调试4.5、配合各专业分包安装施工队伍施工（包括送电、配合各专业队伍设备调试及外网施工单位完成系统综合调试验收）。

五、清包工期：5.1、于土建同时竣工交验。备注：如进场时间变化，甲方须提前15天通知乙方准备。

六、质量要求：6.1、乙方必须按照国家规定对所承包的工程施工质量负责。如果因为施工质量不合格造成经济损失由乙方负责，材料问题由甲方负责。

八、双方义务：十二、合同份数：。

5.建筑水电承包合同怎么写

更多工程类合同去网站承包合同范本栏目中找，有很多工程总承包合同 工 程 建 设 监 理 合 同 建设工程设计合同 工程承包合同（比较完善） 国际工程承包合同 水利水电土建工程施工合同条件 建筑装饰工程施工合同（1） 建设工程施工合同（普通） 建设工程施工合同（国际） 建设工程施工合同（港口1） 建设工程施工合同（对外） 建设工程施工合同（电力2） 建筑装饰工程施工合同（甲种本）（示范文本） 建设工程承包合同 建材买卖合同 塔吊安装、升降、拆卸施工项目分包合同 钻井工程承包合同 建设工程材料（设备）购销合同 砂石料购销合同 红砖购销合同（墙地砖类） 陶瓷（瓷砖）购销合同 水泥运输合同范本 外墙防水施工合同 防水工程施工合同 个性化装饰修改协议书 亮化工程合同 道路施工合同 建筑工程合同策划 测绘合同 规划设计合同 房地产面积测绘合同 闭路监控系统供货及安装工程 室内环境污染治理协议书 复合风管系统安装工程合同 钢筋单项工程承包施工合同 建材订货合同 灯具购销合同 建材买卖合同（布艺类） 混凝土外加剂买卖合同 加工订货合同 承揽合同 工程建设招标投标合同（土地工程施工监理服务协议书条件） 建设工程征用土地合同 建设工程借款合同 水利工程建设监理合同 公路工程施工监理合同专用条件 建设工程委托监理合同 工程建设监理委托合同 建筑装饰工程项目施工管理合同 房屋拆迁安置合同 房屋拆迁安置补偿合同 监理邀请书 房屋建筑工程质量保修书 施工责任书（范例） 房屋装潢合同 二次装修管理服务协议 住宅装修管理协议 工程建设招标投标合同（资格预审邀请书） 建筑安装工程招标书 物业管理装修协议书 内部承包工程协议 国际土木工程招投标合同 建筑企业流动资金借款合同 建设工程招标代理委托合同书 土木建筑工程投标书 工程建设招标投标合同（投标银行保证书） 工程建设招标投标合同（合同协议书） 工程建设招标投标合同（投标邀请书） 投标说明书 工程建设招标投标合同（投标书） 电力工程设备招标程序及招标文件范本 施工劳务承包合同 外架工程劳务作业承包合同 国际劳务合同（工程施工） 总承包商付款（分包）委托保证合同 墙装饰承包合同范本 总承包商付款（分包）保函 墙装饰承包合同范本 劳务作业计件承包合同 建设工程可行性研究合同 土方运输协议 土石方工程分包合同 工 程 安 全 协 议 书 民用建设工程设计合同 建设工程咨询合同 资格证挂靠协议 工程咨询服务协议书 水电安装工程施工合同 钢材购销合同 塑钢窗制作安装合同 铝合金/塑钢门窗制作安装分包合同 建筑安装工程分包合同 房屋装修合同半包 清包合同 吊车租赁合同 家庭装修合同样本 叉车租赁合同 塔式起重机租赁协议 绿化补值施工合同 债权债务抵消协议 建筑安装工程拆迁房屋合同 上海市家庭居室装饰装修施工合同 货物运输合同 家庭居室装饰装修工程施工合同 建设工程设计合同 建设工程勘察合同 建设工程勘察设计合同 土木建筑工程投标书 土木建筑工程履约保证书 建筑安装工程承包合同（煤矿） 建筑安装工程合同 建筑工程承包合同 建筑装饰工程施工合同（2） 建设工程设计合同 建筑装饰工程施工合同 （示范文本） 建筑施工物资租赁合同（示范文本） 建设工程征用土地合同 私营企业雇工劳动合同书 水泥购销合同。

6.水电安装双包工程合同范本有吗

水电施工合同 甲方：（发包方） 乙方：（承包方） 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

第一条：工程概况1、工程地点：2、工程承包方式： a承包人包工包料； 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日4、合同价款：本合同工程预算造价人民币___________元（大写），若要变更施工内容，变更材料，工程造价按实计算。第二条：关于材料供给的约定1、本工程由_______负责供应的材料应为符合要求的合格产品，并应按时供应到现场，如发生质量问题或规格有差异，甲方应及时向乙方书面提出，乙方仍表示使用的，由此造成的工程损失，责任由乙方承担。

甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。第三条：关于工程质量及验收的约定1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》GB-2001和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB-2001并参照其它地方标准、质量评定验收标准。

2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担。3、工程竣工：乙方应提前通知甲方验收，并办理验收手续。

4、本工程由甲方设计施工方案。第四条：关于安全生产各防火的现场治理的约定1、严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。

2、未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。3、保证装饰装修现场整齐，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

4、乙方应协同甲方做好施工材料保管工作，禁止闲杂人员进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲方提供的装修材料出门，一经发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

第五条：工程付款方式、承包内容、结算的约定1、合同签订日起，甲方支付工程总造价的50%款项给乙方，乙方好安排材料进场，布局开槽完工后，支付工程款的30%给乙方，水电完工后支付工程款的15 % ，整体竣工验收合格后支付5%。2、本工程保修期伍年，须工程款全部结清，甲、乙双方签定《工程保修单》，保修期从竣工验收签章之日起算。

保修期内如因甲方供应的材料不合格或出现问题，乙方不承担维修和保修，如需保修维修，维修费用双方协定。3、双方款项住来均应出具收据。

4、所有水电施工过程的垃圾现场整理装袋；水电施工穿墙、打孔、切割；费用由乙方负责。第六条：纠纷处理 因工程质量双方发生争议时，双方协商解决，当事人不愿意协商、调解解决，或协商、调解不成时，可按本合同约定向人民法院提起诉讼。

第七条：全同的变更和解除1、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应约协商一致后，重新签订补充协议。

合同签订施工前，一方要终止全同，应以书面形式提出，并按合同总价款____%支付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方担出终止合同，须向另一主以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

第八条：其它约定1、因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。3、保修期内由于乙方的施e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333264656162工各配造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场，由于甲方使用不当或不可抗力、甲方所购主材产品质量异议或不可遇见原因造成的问题，甲方应按实际发生费用支付乙方维修费用。

第九条：附则1、本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同签订后工程不得转包。

3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。4、合同有效期至_______。

5、工程保修期伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。甲方________签字（盖章） 乙方________签字（盖章） ___年___月___日 ___年___月___日。

7.工程水电包工包料合同要怎样签要注意哪几点

我国《合同法》第十二条规定：“合同的内容由当事人约定，一般包括以下条款：（一）当事人的名称或者姓名和住所；（二）标的；（三）数量；（四）质量；（五）价款或者报酬；（六）履行期限、地点和方式；（七）违约责任；（八）解决争议的方法。当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同。”

因此，签订工程水电包工包料合同要注意以下几个方面的问题：

一、合同当事人，即发包人与承包人的主体资格和承担建设工程的能力。

二、施工合同项下的工程项目名称、工程项目内容的描述。

三、工程数量及质量要求等条款。

四、工程项目施工工程款确定和计算的方式。

五、施工合同履行的期限、履行地点和履行方式等。

六、违约责任。

七、解除争议的方法，在协商不成的情况下，可以确定将纠纷提交确定的法院或仲裁机构管辖。

八、其他需要补充或明确的内容等。行签订的有关书面协议应与主体合同精神相一致。要杜绝“阴阳合同”。